Заключение договора подряда на ремонт в 2019 году

Договор подряда на ремонт квартиры

Заключение договора подряда на ремонт в 2019 году

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

Гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: , именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме.

2. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Стоимость работ и материалов (в соответствии с приложением №2) по настоящему Договору составляет рублей.

2.2. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика.

2.3. Сроки выполнения работ составляют месяцев с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.

2.4. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.

2.5. В случае увеличения стоимости материалов более чем на %, и обоснования Подрядчиком увеличения цены, Заказчик обязуется оплатить разницу между сметной и фактической стоимостью материалов.

2.6. Приложение №1 (Смета) является неотъемлемой частью данного договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Заказчика:

3.1.1. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете и материалы согласно перечню.

3.1.2. К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок.

3.1.3. Своевременно обеспечивать работы отделочными материалами.

3.1.4. В срок не позднее дней со дня письменного представления рассматривать извещения, уведомления и другие документы, представляемые Подрядчиком в связи с выполнением его обязательств по настоящему Договору.

3.1.5. Предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов и бытовое помещение для рабочих.

3.1.6. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, если будут проводиться сантехнические работы.

3.1.7. Возможность отключения электроснабжения.

3.1.8. Совместно с представителем Подрядчика подписать акт приемки объекта для производства работ по настоящему Договору.

3.2. Обязанности Подрядчика:

3.2.1. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору в срок не позднее дней с момента получения авансового платежа Заказчика.

3.2.2. Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.2.3. Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в России Строительных норм и правил (СНиП), правилами Госгортехнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами и правилами производства работ в г. .

3.2.4. По окончании работ, в течение дней на Объекте передать строительную площадку освобожденной от строительного мусора и техники.

3.2.5. Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору, требующих специальных лицензий и разрешений. При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Подрядчик.

3.2.6. Обеспечить производимые в соответствии с условиями настоящего Договора работы на объекте всеми необходимыми материалами (согласно приложения №2), деталями и конструкциями, а также оборудованием и строительной техникой.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Для финансирования работ, Заказчик в срок не позднее трех рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, оплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере % от стоимости демонтажных работ и материалов (согласно приложения №2) с учетом транспортных расходов. Авансовый платеж входит в общую стоимость работ.

4.2. Расчет за выполненный этап работ производится после подписания акта выполненных работ по форме №2 обеими сторонами не позднее дней после подписания акта. При этом Заказчик удерживает % стоимости выполненных работ до окончания работ. Удержанные суммы выплачиваются при окончательном расчете за выполненные работы.

4.3.

Окончательный расчет производится после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи работ, не позднее дней после подписания акта.

4.3.

В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком. Наличие недостатков и дефектов, а также сроки и порядок их устранения определяется двусторонним актом Заказчика и Подрядчика.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. Гарантии качества работы Подрядчика, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2. Подрядчик гарантирует: Высокое качество всех производимых им на Объекте работ.

5.3. Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается на года с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ.

5.4. В случае обнаружения в пределах предусмотренного п.5.3 гарантийного срока, недостатков (дефектов), которые обусловлены ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан устранить такие недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком в письменном виде сроки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием ненадлежащего выполнения им своих обязательств.

6.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает штрафные санкции в размере % от стоимости незаконченных работ, но не более % от сметной стоимости Договора. В случае нарушения сроков оплаты работ, Заказчик уплачивает штрафные санкции в размере % от стоимости неоплаченных работ, но не более % от сметной стоимости Договора.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое.

7.2. Наступление обстоятельств по п.7.1 должно быть надлежащим образом удостоверено компетентными органами государственного или местного управления.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств. При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств.

7.4. Если форс- мажорные обстоятельства действуют на протяжении дней подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – в арбитражном суде г. .

8.2. По взаимному согласованию сторон для разрешения возникших споров и разногласий, в качестве третьих лиц, могут быть привлечены представители компетентных организаций, разъяснения которых по спорным вопросам могут быть признаны сторонами исчерпывающими. Расходы по привлечению таких лиц для разрешения спорных вопросов несет сторона, доводы которой будут признаны неверными.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по взаимному письменному соглашению сторон на условиях, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае остановки Заказчиком выполнения работ по настоящему Договору по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более одной недели.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным п.п.9.1-9.4., обязана направить другой стороне соответствующее письменное уведомление.

9.4. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.п. 9.3. и 9.4., каждая из сторон должна компенсировать другой стороне все фактические произведенные в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору затраты, в том числе возвратить денежные средства.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

10.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Любые изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и оформлены в письменном виде.

10.3. В процессе действия настоящего Договора стороны руководствуются законодательством РФ. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях законодательства, которые могут существенно повлиять на выполнение условий настоящего Договора.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

  • Адрес регистрации:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • Паспорт серия, номер:
  • Кем выдан:
  • Когда выдан:
  • Подпись:

Подрядчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B

Договор подряда на ремонт в 2019 году – образец, выполнение работ, квартиры с физическим лицом

Заключение договора подряда на ремонт в 2019 году

Выполнение работ может оформляться заключением определённого договора, который именуется договором подряда.

Данная сделка может регулировать отношения сторон, когда одно лицо поручает другому ремонт объекта недвижимости или иной вещи.

При этом стороны должны правильно оформить свои правоотношения и внести в текст сделки все обязательные сведения.

Основные сведения

Договор подряда регулирует отношения сторон в ситуациях поручения одним лицом другому выполнения определённых работ за оговоренное вознаграждение.

Договор подряда, в зависимости от особенностей сделки, должен содержать основные условия, объём работ, сроки и иные характеристики.

К основным характеристикам данного типа договоров относят:

  1. Возмездный характер сделки.
  2. Двусторонний характер.

Договор подряда не может быть безвозмездным, подобные отношения оформляются иначе. Лицо также не может обязать другое лицо выполнить работы безвозмездно, даже в случае наличия у него иного обязательства.

Предметом договора подряда являются не только работы как таковые, но и их результат, который считается конечной целью.

В качестве предмета могут выступать не только вещи, но и некоторые имущественные права, а также комплексы.

Подобный договор регламентирует не только сам факт выполнения работ и их результат, но и отношения сторон в процессе выполнения исполнителем обязательства.

Например, договор подряда ремонтно-отделочных работ может содержать пределы воздействия заказчика на исполнителя, возможность давать промежуточные указания.

Необходимые термины

Договор подряда Это сделка, которая регламентирует отношения заказчика и исполнителя в рамках возмездного выполнения оговоренных работ
Заказчик Лицо, которое поручает исполнителю выполнение определённых работ и обязуется их оплатить, а исполнитель – лицо, которое обязуется выполнить некоторые работы за оговоренную плату
Приложение к договору Это дополнение, которые фактически является его неотъемлемой частью, но оформляется отдельным документом
Спецификация Приложение к договору подряда, которая регламентирует его качественные и количественные характеристики
Бытовой подряд Договор, заключаемый между двумя физическими лицами по поводу выполнения работ повседневной необходимости

Разделение ремонта на виды

В зависимости от типа объекта, договор подряда на ремонт может быть:

  1. Договор на ремонт недвижимого имущества (как жилых, так и нежилых объектов).
  2. Договор на ремонт транспортных средств (автомобилей, мотоциклов и так далее).
  3. Договор на ремонт коммуникаций (например, водопроводных систем).
  4. Договор на ремонт бытовой и иной техники.

Законодатель не ставит ограничений по поводу списка объектов собственности, ремонт которой может быть осуществлён на основании подряда, поэтому это может быть практически любой объект.

Законодательная база

Законодатель регулирует отношения сторон по поводу заключения договора подряда на ремонт в следующих правовых актах:

Гражданский кодекс РФ Считается основным правовым актом, который регулирует любые договорные отношения. Подряду посвящена отдельная глава данного закона (под номером 37), которая устанавливает его существенные условия и иные особенности
При возникновении необходимости принудительного взыскания денежных средств или требования к выполнению условий договора Стороны руководствуются Гражданско-Процессуальным кодексом, а также ФЗ «Об исполнительном производстве»

В случае необходимости разрешения дела в суде, стороны также могут обратить внимание на судебную практику, которая позволит разрешить некоторые спорные моменты и добавит дополнительные аргументы в позицию.

Особенности составления договора

При составлении договора подряда на ремонт необходимо учитывать некоторые обстоятельства:

Устный договор возможен только тогда Когда с обеих сторон выступают физические лица
К существенным условиям относят предмет договора и срок действий При их отсутствии договор не может считаться заключенным
Стороны вправе включить в текст договора ответственность за неисполнение условий Например, просрочку платежа, которая может распространяться как на заказчика, так и на исполнителя
В тексте может быть указан срок для устранения недостатков Либо такой период может предусматриваться дополнительным соглашением
Начало работ может привязываться к подписанию договора Внесению аванса, полной оплате и так далее
Стороны вправе установить промежуточные сроки при большом объёме работ Например, в рамках капительного ремонта предусматривается ремонт теплотрассы, крыши, внутренняя отделка и так далее, каждый шаг может иметь свою дату исполнения

В договоре обязательно должны содержаться полные реквизиты каждой стороны правоотношений. Если лицо невозможно идентифицировать, то говорить о заключении сделки не приходится.

Бланк договора подряда на ремонт можно скачать здесь.

Между физическими лицами

Законодатель позволяет заключение такого рода договоров между физическими лицами. Как правило, это будет так называемый договор бытового подряда.

Договор может быть составлен как письменно, так и устно, если его стоимость не превышает десять тысяч рублей. В нём также достигаются существенные условия, ставятся подписи сторон.

Образец договора подряда с физ лицом на выполнение ремонтных работ будет выглядеть стандартным образом, никаких особых пунктов в него внесено не должно быть.

: договор подряда на ремонтно-строительные работы ИП с физическим лицом

К данному типу договора не обязательно должна быть приложена спецификация, объём работ и иные качественные и количественные характеристики могут быть указаны в основном тексте.

Кроме того, он не обязательно должен быть со сметой. Фактически, наличие того или иного акта – добровольное действие сторон.

Между юридическими лицами

Договор подряда между юридическими лицами всегда заключается в письменной форме, независимо от суммы и иных характеристик.

К подобному договору обязательно необходимы некоторые приложения, такие как смета, то есть бумага, определяющая порядок произведённых и планируемых расходов, спецификация, определяющая характеристики предмета договора, акт приёмки, который подтвердит согласие заказчика и качеством произведённых работ и так далее.

Договор подряда может быть заключен между организациями по совершенно различным основаниям. Это может быть текущий ремонт нежилого помещения, ремонт техники и так далее.

В зависимости от объекта

Договор подряда также может отличаться в зависимости от объекта, в отношении которого будут выполняться определённые работы.

Например, это будет недвижимость, транспорт, определённое оборудование и так далее.

Предметом договора не всегда является именно ремонт (хоть он и считается одним из самых распространённых типов сделок), но и некоторые иные услуги, например, проведение наладочных работ относительно технических средств, строительные работы и так далее.

Жилое помещение (квартира)

Договор подряда может быть заключен и в отношении квартиры. Как правило, речь идёт о ремонте, который заказчик поручает произвести исполнителю.

Это может быть как плановый ремонт, так и капитальный. В договоре указывается перечень работ, либо данный список может быть регламентирован спецификацией.

Стороны также вправе составить смету, которая определит перечень и размер необходимых расходов.

Автомобиль

Ремонт транспортного средства также может быть произведён на основании договора подряда. Очень часто договор заключается в устной форме между двумя физическими лицами и это совершенно законно при относительно небольшой стоимости работ.

Стороны также определить пределы необходимых действий и это может быть не только ремонт, но и другие работы, например, наладка или настройка определённых частей или произведение модификации.

Водопроводные системы

Работы по ремонту водопроводных систем или их первоначальная установка может быть осуществлена по договору подряда.

Причём, сторонами договора могут являться как физические лица, так и предприниматели, всё зависит от того, кто является собственником помещения.

Оборудование

Оборудование также может являться объектом договора подряда. Речь может идти о его ремонте, наладке, настройке и иных услугах.

Договор заключается как между организациями (например, когда речь идёт о промышленном оборудовании), так и между физическими лицами.

Кровля

Стороны вправе заключить договор на установление кровли жилых и нежилых объектов.

При этом предметом может быть как работы по её первоначальному нанесению, так и по произведению ремонтных и профилактических работ.

Образец договора подряда на выполнение ремонтных работ

Образец подобного договора обязательно должен содержать все существенные условия, то есть срок выполнения работ и подробное описание предмета, то есть полного объёма требуемых действий.

В зависимости от сторон договора, к нему может прилагаться спецификация и смета, а также иные приложения, определяющие те или иные характеристики.

В договоре также указываются полные реквизиты сторон, их права и обязанности, а также иные моменты, которые стороны сочтут нужным включить в текст.

Договор подряда на ремонт должен содержать все существенные условия данного типа сделок, в противном случае он не будет считаться заключенным.

Документ составляется как между физическими лицами, так и между юридическими, в зависимости от обстоятельств и имеющихся факторов.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://yurday.ru/dogovor-podrjada-na-remont/

Договор на ремонт квартиры в 2019 году

Заключение договора подряда на ремонт в 2019 году

Ремонт это целая история и тут необходим договор на ремонт квартиры. Хозяину необходимо приложить не только много денег и усилий, но и обеспечить законность действий которые будут проводить ремонт.

Для избегания возможных споров и разногласий необходимо составлять договор. Как известно, ни одно дело в суде не возможно разрешить правомерно без наличия такой бумажки.

Даже если хозяин не намерен обращаться в организацию, которая специализируется на проведении ремонта, а обратиться за помощью к простому человеку, в обязательном порядке должен быть составлен договор, который четко опишет все пункты, обязательными для исполнения обеими сторонами. Но как же правильно оформить его и что для этого нужно. В помощь владельцу квартиры всегда придет Гражданский кодекс Российской Федерации и ответит на се его вопросы.

Виды договором на ремонт квартиры

В настоящее время собственники жилища могут обратиться к коммерческой организации, которая с радостью проведет все ремонтные работы, или же к людям, которые на частной основе проводят такую деятельность. Конечно, лучше обращаться в организации, так как там идет жесткий отбор работников и тех, кто не умеет, что-то делать отсеивают или переучивают.

Поэтому заказчик гарантировано получит качественный ремонт, причем с официально оформленными документами о сдачи объекта в эксплуатацию. Но каждый имеет право сам выбирать, кого нанимать для проведения ремонтных работ в своей квартире.

Законодательством Российской Федерации для этих случаев предусмотрено два вида договора для заключения с физическим лицом или с организацией.

Уважаемые читатели! Наши статьи рассказывают о способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. 

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (800) 555-93-50. Это быстро и бесплатно!

  • Договор бытового подряда;
  • Договор на выполнение работ, то есть подряда.

Надо заметить, что организации, которые имеют форму собственности как индивидуальный предприниматель является физическим лицом, но договор должен быть заключен как с юридическим. Это не значит, что он будет приравнен к нему, а значит то, что на данное предприятие распространяются обязательства как для ОАО, ООО и так далее.

Ремонт квартиры организацией

Если собственник квартиры решил провести в ней ремонт он может обратиться к организации, которая специализируется на данных видах деятельности. Данное решение очень правильное, так как с организации, в случае не выполнения обязательств, описанных в договоре, проще взыскать компенсацию через суд и заставить ее выполнить соответствующие работы надлежащего качества.

В обязательном порядке должен быть заключен договор бытового подряда.

В настоящее время инициатором заключения данного договора должны являться представители организации, которая будет заниматься ремонтом, но сам гражданин так же может выступить с предложением о заключении договора, если организация не предложила его оформление. Данное правило оговорено в статье гражданского кодекса Российской Федерации 730.

Такой договор заключатся обязательно с организацией и на физических лиц, которые занимаются проведением ремонтных работ, не распространяется. В соответствии с гражданским кодексом он является публичным и подлежит оформлению по правилам статьи 426 гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, к правилам заключения публичного договора относятся:

  • Заключение договора допускается между гражданином и организацией, или между организацией и организацией;
  • Организация, предоставляющая свои услуги не должна предвзято относиться к заказчику, кроме того, не имеет право выбирать, кому она будет оказывать свои услуги, а кому нет;
  • Стоимость работ, указанная в договоре должна равняться стоимости, указанной в прейскуранте компании и не может рассчитываться из индивидуальных качеств заказчика. Если заказчик имеет скидочные карты или относится к категории людей, которые могут получить скидку, то стоимость услуг может отличаться, о чем обязательно необходимо указать в договоре;
  • Если организация может осуществить выполнение работ, но отказывается от заключения договора, то ее необходимо привлечь к ответственности в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации.

Договор при ремонте квартиры организацией

Если человек решил в своей квартире сделать ремонт и нанимает для этого подрядную организацию необходимо заключить договор бытового подряда. Он должен быть оформлен, соответствуя правилам гражданского кодекса Российской Федерации. Примерный образец договора бытового подряда должен содержать следующую информацию:

  • По середине чистого листа, обычно формата А4 необходимо написать название договора «Договор бытового подряда на ремонт квартиры (дома, жилого помещения, объекта недвижимости)»;
  • Далее с одной стороны, обычно с правой необходимо указать дату заключения договора, а с другой наименование организации и ее юридический адрес;
  • Далее необходимо указать данные заказчика, если это гражданин, то его паспортные данные, если организация, то ИНН и наименование;
  • Кроме того, необходимо написать сведения о второй стороне, то есть об организации, которая будет выполнять ремонт, а так же основания, в соответствии с которыми она имеет право проводить данные работы;
  • Далее, по середине листа не обходимо писать наименование каждого раздела, а под ним существо данного раздела;
  • Первым раздело обычно является «Предмет договора», где описана та работа, которую должна выполнить организация и на какой основе они осуществляют свою деятельность, то есть на платной или безвозмездной;
  • Следующий раздел необходимо назвать «Стоимость и сроки», где необходимо четко прописать время, в течение которого организация должна закончить ремонт. Кроме того, нужно написать всю сумму, которую заказчик должен выплатить организации после окончания ремонта и сдачи его соответствующим образом;
  • Третий раздел можно посветить правам и обязанностям обеих заказчика и исполнителя. Можно разделить на два раздела, в зависимости от объема прав и обязанностей. Здесь нужно четко прописать, на что имеет право заказчик и исполнитель, а так же их полные обязанности. Например, «Исполнитель обязуется провести ремонтные работы, а заказчик оплатить их в полном объеме»;
  • Можно ввести такой раздел, который будет регулировать процедуру сдачи объекта работы и оплаты ее. В нем необходимо описать, в соответствии, с какими документами будет происходить приемка работы, а так же кто будет проверять качество ремонта. Кроме того, нужно описать, как будет происходить оплата, за что может заказчик сократить указанный в договоре размер или повысить его;
  • Необходимо обязательно включить в договор такой раздел, который будет содержать гарантийные обязательства со стороны организации, проводящей ремонт. Это необходимо для того, что бы компания выполнила работы качественно и без брака. Так же в соответствии с ним можно вводить штрафы и вычеты из общей суммы оплаты ремонта;
  • Кроме того, нужно описать, какую ответственность понесет каждая из сторон, при причинении ущерба или увечий человеку при выполнении работ. Данный пункт так же следует оформить отдельным разделом;
  • Можно указать информацию, когда допускаются просрочки сдачи работы в эксплуатацию и другие форс мажорные обстоятельства. Данный раздел включается в договор по желанию сторон и не носит обязательного характера, так как данные обстоятельства можно описать и в других разделах;
  • Обязательным для включения является раздел, который описывает возможность разрешения возникнувших споров. В нем указывается, когда и при каких обстоятельствах споры нужно решать в суде или внутри организации;
  • Далее нужно выделить особый раздел, который будет регулировать действие данного договора, а так же возможность его досрочного расторжения или расторжения в связи с выполнение работ;
  • Можно отразить прочие условия, которые не были ранее учтены, что оформляется отдельным пунктом.

Последним штрихом договора бытового подряда является указание с одной стороны всех полных реквизитов заказчика, а с другой исполнителя.

В договор могут быть включены и другие пункты, а так исключены некоторые из вышеперечисленных, но предмет, обязательства, сроки, оплата не должны быть убраны.

Договор при выполнении ремонта физическим лицом

Если собственник квартиры решил сделать в ней ремонт и пригласить для выполнения работ простого человека, не имеющего специального документального разрешения и статуса, то договор так же подлежит заключению.

В отличие от договора с организацией, он будет называться «Договор на выполнение работ». Он так же является договором подряда, но не имеет строгих правил оформления и заключения. То есть он будет иметь юридическую силу, но оформлять его не обязательно.

Это делается только для безопасности заказчика.

Все правила его оформления и заключения оговорены в статье гражданского кодекса Российской Федерации 702. он похож на договор купли-продажи, но имеет свои отличия, какие описаны в гражданском кодексе.

Договор подряда с физическим лицом не многим отличается от договора бытового подряда с организацией и может быть оформлен в таком же виде.

Только стороны могут исключить некоторые положения в нем или добавить необходимые.

Название договора так же следует поменять на «Договор на выполнение ремонтных работ в квартире», а вместо данных организации вписать паспортные данные человека, который будет делать ремонт.

Если договор заключается с коллективом, который будет выполнять ремонт, но не имеет соответствующих документов, то в него можно вписать одного человека, чаще всего прораба бригады, который собирает людей.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас: 

+7 (800) 555-93-50 (Регионы РФ)

+7 (495) 317-12-91 (Москва)
+7 (812) 429-74-51 (Санкт-Петербург)

Это быстро и бесплатно!

В остальном заключение и требования договора на проведение ремонтных работ ни чем не отличается, от заключаемого с юридическим лицом.

 В этой статье вы узнали, про договор на ремонт квартиры. Если у вас возникли вопросы и проблемы, требующие участие юристов, то вы можете обратиться за помощью к специалистам информационно-правового портала «Шерлок». Просто оставьте на нашем сайте заявку, и наши юристы вам перезвонят. 

Источник: https://www.cherlock.ru/articles/dogovor-na-remont-kvartiri

Договора подряда с физическим лицом с 2019 года

Заключение договора подряда на ремонт в 2019 году

Такие документы требуют в тех случаях, когда приглашают сотрудника на секретную или военную службу, а также в учреждения, в которых оказывают услуги по работе с детьми, ухаживают за больными или в заведения общественного питания.

В других случаях достаточно паспорта с наличием регистрации. Если договор заключается с иностранным гражданином, то он обязан предъявить миграционные документы с разрешением на работу в России.

Обычно срок действия такого договора ограничивается конечной датой, зафиксированной в справке о регистрации места жительства.

  1. Устная форма. Когда два физических лица договорились между собой об условиях сделки, сумма которой не превышает десяти тысячи рублей.
  2. Письменная форма. В случае заключения договора между юридическими и физическими лицами и сумма сделки превышает 10 000 рублей. Его можно нотариально не заверять, что подтверждается 161-й статьей Гражданского кодекса РФ.

Заключение договора подряда с физическим лицом в 2019 году рф

Что изменилось во взимании страховых взносов в 2019 году Что же касается максимальной величины налоговой базы для их взимания (постановление Правительства РФ от 29.11.

2019 № 1255 ) Договор подряда с физическим лицом – изменения 2019 года Поскольку руководители некоторых фирм пытаются избежать дополнительной налоговой нагрузки на заработную плату сотрудников, в практику вошло заключение договоров подряда вместо трудового соглашения.

Итоги Работодатель, заключивший с работником договор подряда, имеет право не платить взносы на страхование по нетрудоспособности и материнству с начисляемых в рамках этого договора выплат, а взносы на травматизм начислять только в том случае, если договором подряда это прямо предусмотрено.
Именно по этой причине следует исключать возможность переквалификации такого договора в трудовой.

Договор подряда (между юридическими или физическими лицами)

2.1.

Если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работы, то по требованию Заказчика он обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок. Отказ от исправления выявленных недостатков влечет для Подрядчика штрафные санкции. Заказчику предоставляется в этом случае право поручить исправление недостатков третьим лицам (организациям) за счет Подрядчика.

Интересное:  Нужно ли регистрировать жильцов при сдаче квартиры

1.3. _____________________________________________________________ (указать виды работ) Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. В этом случае Заказчик дополнительно оплачивает по договорным ценам стоимость материалов и амортизационные платежи за износ оборудования по существующим нормативам.

Как заключить договор подряда с физическим лицом в 2019 году: готовые образцы

Почему для организации выгоднее заключить ГПХ, а не трудовой? Прежде всего потому, что на гражданско-правовые отношения не распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, то есть физическому лицу предоставлять их не надо. Соответственно нет ограничений в отношении рабочего времени, размера оплаты. Подрядчикам не нужно предоставлять отпуска, оплачивать больничные, выплачивать компенсации при увольнении и т. д.

Однако есть и минусы. Главный минус заключается в том, что налоговая инспекция часто рассматривает гражданско-правовые договоры как способ ухода от налогов — прежде всего страховых взносов в ФСС России. Поскольку считает, что такими соглашениями организация маскирует трудовые отношения с работником.

Чтобы у проверяющих не возникло сомнений по поводу характера договора, необходимо соблюсти определенные правила. Сразу отметим, что далее в статье пойдет речь о договоре. Однако вывод и рекомендации применимы и для договора оказания услуг.

Обратите внимание, что в некоторых случаях договор подряда могут переквалифировать в трудовой.

Договор подряда с физическим лицом: образец 2019 года

Договор подряда с физическим лицом – это разновидность гражданско-правового договора, заключаемого в случае, если организации требуется произвести разовые работы. Договор носит временный характер, и действует до момента, пока все работы не будут выполнены, а исполнитель получит оплату за свой труд.

Договор подряда с физическим лицом заключают, когда компании нужно получить разовую работу или услугу. Однако следует быть осторожным, чтобы проверяющие не переквалифицировали ГПД в трудовой. Мы расскажем вам обо всех тонкостях заключения договора подряда с физлицом в 2019 году и покажем образец.

Интересное:  Нужно ли платить за капремонт в квитанции законно ли это

Скачать договор подряда с физическим лицом на оказание услуг — образец 2019

Кроме описания объекта и требуемых работ по нему, указывается также срок выполнения ремонтных работ. Оговариваются дни, в которые ремонт не проводится (например, ремонт квартир в субботу и воскресенье запрещен). Заполнение остальных параметров производится по типовым требованиям гражданского кодекса РФ.

Должное внимание следует уделить условиям соглашения между двумя ИП. Это важно для налогообложения обоих. Пункты каждого такого соглашения индивидуальны, должны быть обговорены и прописаны обеими сторонами. Четко должны быть указаны следующие данные: период выполнения задания, сумма и сроки выплаты вознаграждения за весь объем работ.

Договор подряда (подрядчик — физическое лицо)

5.5. Заказчик вправе в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, потребовать от Подрядчика:

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан в течение [значение] дней со дня обнаружения известить об этом Подрядчика.

Договор подряда (с физическим лицом)

2.1.

4. Заказчик может в любое время до сдачи ему работы отказаться от договора подряда, уплатив Подрядчику часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между частью цены, выплаченной за выполненную работу, и ценой, определенной за всю работу.

2.2.6. обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства, в том числе проверок условий выполнения работ, а также представлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий;

Интересное:  Потерял свидетельство о рождении ребенка как восстановить

Лучший помощник для составления документов в Беларуси

Возникла срочная необходимость купли-продажи доли, отягченная спором с продавцом доли. Директор «Бориус Консалтинг» Борис Борцов помог быстро за два дня решить данную проблему, невзирая на выходные, и был в постоянном контакте. Мы остались довольными и рекомендуем другим клиентам обращаться за юридической помощью к «Бориус Консалтинг».

Наша компания обратилась в ООО «Бориус Консултинг» за сопровождением оформления стартапа в Беларуси. Стоит отметить, что весь комплекс услуг был осуществлен очень качественно и весьма оперативно. Про данных юристов можно сказать, что они одни из тех немногих, которые умеют прислушиваться к желаниям клиентов, а не мыслить правовыми шаблонами.

Образец договора подряда с физическим лицом на оказание услуг

Этот гражданско-правовой договор чаще всего применяется в сфере строительных и ремонтных работ и представляет собой соглашение между заказчиком и подрядчиком, по которому первая сторона поручает производство конкретных работ и оплачивает их, а вторая выполняет такую работу, получая за нее установленную в соглашении сумму.

  1. Предмет – конкретизируется вид работ, их объем и особенности.
  2. Обязанности и права сторон – указывается перечень прав и обязательств каждой из сторон по договору.
  3. Ответственность – в данный раздел вносят санкции, которые предусмотрены за неисполнение обязательств, установленных договором.
  4. Срок – здесь прописывают, с какой даты и по какую дату будет длиться действие этого соглашения.
  5. Стоимость договора – указывается сумма, которую заказчик должен заплатить подрядчику за произведенный им объем работ.
  6. Порядок расчетов – каким образом, когда и в какие сроки осуществляется оплата за выполненный объем работ.
  7. Особенности сдачи и приемки работ – на основании каких документов производится, и в какие сроки.
  8. Порядок разрешения конфликтных ситуаций – предусматривается досудебный порядок урегулирования споров, конкретизируется процедура разрешения конфликта.
  9. Иные условия – здесь прописывают все то, что не вошло в основные условия договора.

26 Июн 2018      glavurist         213      

Источник: https://mainurist.ru/pensii-i-posobiya/dogovora-podryada-s-fizicheskim-litsom-s-2018-goda

Законодатель
Добавить комментарий