Составление договора поставки оборудования в 2019 году

Договор поставки и установки оборудования

Составление договора поставки оборудования в 2019 году

настоящего Договора является окончательной и подлежит пересмотру исключительно в случаях изменения Технического задания, состава и объемов выполняемых работ.

Изменение цены Договора оформляется дополнительным соглашением, подписанным сторонами настоящего Договора. 3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖНЫХ И НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 3.1.

Подрядчик осуществляет поставку оборудования после подписания настоящего Договора и поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика.

3.2. Подрядчик обязан поставить Оборудование в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ (Приложение № 2 к настоящему договору), смонтировать и сдать в эксплуатацию Заказчику.

Досрочная поставка Оборудования допускается при условии предварительного согласования Заказчиком. 3.3. Подрядчик, с целью согласования с Заказчиком даты и времени поставки обязан известить Заказчика о готовности доставки Оборудования

Договор поставки оборудования с последующим монтажом

Гарантировать качество поставленного оборудования и выполненных работ по настоящему Договору. 3.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по указанному в _____ Покупателем адресу.

3.1.5. Неукоснительно выполнять на объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.

3.1.6. Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое оборудование.

Договор поставки и монтажа оборудования со спецификацией

Также необходимо оформить акт приема-передачи имущества.

договора поставки оборудования В тексте соглашения необходимо указать: Предмет – характеристики поставляемого товара. Качество и комплектность – гарантии качества поставляемого оборудования и отсылка к сертификатам, которые подтверждают соответствие техники установленным стандартам.

Условия передачи товара – время, место и другие особенности поставки.

Цена – определяется по соглашению сторон. Порядок расчетов – дата, не позднее которой покупатель обязан

Договор поставки и монтажа оборудования

Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования.2.8.

Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ.3.1.

Стоимость Оборудования и монтажа составляет рублей и включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, прилагающейся технической документации, в том числе НДС 18 % рублей.3.2.

Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Цены на оборудование, указанные в Спецификации являются твердыми и изменению не подлежат.

Договор поставки и монтажа оборудования 2019 образец бланк скачать

Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность оборудования во время транспортировки и до передачи оборудования Покупателю.2.7.

Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее __________ часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования.2.8.

Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Цены на оборудование, указанные в Спецификации являются твердыми и изменению не подлежат.3.3.

Договор на монтаж оборудования (образец)

По согласованию могут быть установлены и промежуточные сроки – то есть сроки завершения отдельных этапов по монтажу; Вознаграждение компании-подрядчика, сроки оплаты работы заказчиком; Ответственность компании-подрядчика (так, необходимо указать ответственность подрядчика за переданное в монтаж оборудование); Прием компанией-заказчиком выполненных работ по монтажу (сроки приемки работ, действия заказчика при обнаружении недостатков при установке); В договоре может быть предусмотрен гарантийный срок на выполненные работы – то есть срок, в течение которого результат работы должен соответствовать условиям договора о качественно выполненной работе.

Если заключается договор поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой, то необходимо включить в договор дополнительные условия (комплекс пусконаладочных работ, которые должны быть выполнены подрядчиком и др.).

Договор поставки оборудования в 2019 году – образец, со спецификацией, с монтажом, предварительный

Составление договора поставки оборудования в 2019 году

Оформление взаимоотношений любого типа между юридическими лицами строго обязательно. В первую очередь для формирования соответствующей отчетности.

На данный момент взаимодействие может иметь место на различном уровне. Нередко в долг либо за аванс предоставляется оборудование от одного поставщику другому.

В таком случае необходимо составлять специальный договор – поставки. Причем соглашение таковое имеет установленный на законодательном уровне формат.

Важно заранее определить тип данного соглашения. Это позволит избежать многих сложных, проблемных моментов.

В первую очередь это касается как раз отчетности – налоговые органы осуществляют проверку отчетных документов. В том числе договоров поставки.

Общие моменты

Типовой договор поставки оборудования – специальное соглашение, на основании которого определенная продукция передается в собственность другому лицу.

Важно отметить, что договор таковой может включать в себя различное оборудование. Но важно заметить, что процесс оформления имеет определенные ограничения.

Существует обширный перечень особенностей. Причем с таковыми лучше всего предварительно ознакомиться. В противном случае могут возникнуть некоторые трудности.

Отдельной категорией является рамочный договор на поставку оборудования. Само таковое может быть различного вида. В том числе строительное, любое иное.

И даже бывшее в употреблении ранее. В зависимости от типа устройств, которые будут поставляться, могут несколько отличаться и базовые разделы соглашения.

Дополнительные разделы могут включаться в случае, если имеют место технически сложные продукты.

Что нужно знать

В первую очередь важно помнить о некоторых важных моментах касательно договора поставки оборудования.

К таковым относится следующее:

Сам договор обычно заключается в простой письменной формеТак как в противном случае могут возникнуть споры касательно самого факта свершения таковой сделки
Все дополнительные соглашения, а также расторжение сделкиОбязательно опять же формируется в письменной форме

Нередко подобные соглашения составляются непосредственно со специальными дилерскими центрами, с представителями крупных компаний, агентами.

Важно заметить, что договор поставки, как правило, не всегда подразумевает переход прав собственности.

Именно поэтому важно внимательно и заранее ознакомиться со всеми тонкостями, нюансами оформления. Это позволит избежать многих проблем в дальнейшем.

Элементы соглашения

Само соглашение включает в себя достаточно обширный перечень элементов. Обязательным является включение следующих положений:

  • полное наименование документа, его порядковый номер;
  • город составления, дата формирования;
  • предмет договора;
  • срок действия соглашения;
  • права, а также все обязанности сторон;
  • порядок предоставления всего оборудования;
  • стоимость оборудования;
  • ответственность сторон;
  • основания, а также порядок формирования договора;
  • разрешение споров в рамках договора;
  • форс-мажорные ситуации;
  • остальные условия;
  • адреса, а также реквизиты сторон.

В нижней части документа, как правило, проставляется подписи сторон, заключивших соответствующее соглашение.

Важно отметить, что сам документ обязательно должен быть составлен в рамках специальных законодательных норм.

Сегодня существуют специализированные разделы НПД, которые обуславливают процесс оформления подобных документов.

Нередко договор поставки включает в себя элементы соглашения аренды. Сумма по соглашению в таком случае может быть несколько ниже.

: условия поставки товаров

Важно отметить, что могут иметься определенные особенности в зависимости от того, какого типа предоставляется оборудование.

Подписание обязательно должно осуществляться только уполномоченным органом. Сроки могут быть любые.

Сами договора делятся на две основные категории:

  • долгосрочные;
  • краткосрочные.
Под долгосрочнымиПодразумеваются соглашения, срок действия которых составляет более чем 12 месяцев
Под краткосрочнымиЕсли срок действия устанавливается длительностью не более 1 года

В зависимости от этого момента могут изменяться основные свойства данного соглашения. Не менее важным моментом является сумма, фигурирующая в соглашении.

Действующие нормативы

Основным нормативным документом, в рамках которого осуществляется работа юридических лиц, является Гражданский кодекс РФ.

Все вопросы по поводу договора поставки определяются гл.№30, параграфом №3. Обозначается таковой именно как «поставка товаров».

Стоит отметить, что процесс оформления подобного соглашения полностью стандартный. Какие-либо отличительные черты обычно отсутствуют.

Наиболее существенные разделы:

Ст.№506Дается определение тому что именно представляет собой договор поставки, какие функции таковой документ выполняет
Ст.№507Определяет основные моменты о урегулировании разногласий
Ст.№508В какие периоды обязательно должны поставляться товары
Ст.№509Определяется алгоритм передачи оборудования

Доставка товаров обязательно должна производиться в соответствии с определенными условиями. Все таковые подробно оглашены в ст.№510.

Иногда могут иметь место какие-либо недостачи, когда товара по факту менее чем должно быть. В таком случае руководствоваться необходимо ст.№511 ГК РФ.

В целом режим поставки товаров, а также формирования самого договора определяется ГК РФ. Именно поэтому со всеми законодательными нормами нужно заранее разобраться. Так можно самостоятельно защитить свои права.

Как оформить образец договора на поставку оборудования в 2017 году

В настоящее время возможно оформление на покупателя специального договора поставки – при отсутствии у того средств на приобретение товара немедленно.

Этот вопрос лучше всего предварительно проработать. Процедура оформления соглашения поставки имеет ряд важных тонкостей. Бланк договора поставки можно скачать здесь.

К основным вопросам, разобрать которые нужно будет предварительно, нужно отнести:

  • существенные условия;
  • если с отсрочкой платежа;
  • по поводу предварительного соглашения;
  • если с монтажом;
  • со спецификацией;
  • объект медицинского типа;
  • электрооборудования;
  • образец заполнения гарантийного соглашения.

Существенные условия

Определенный ряд условий договора поставки называют существенным. К основным таковым относится в первую очередь следующее:

  • предмет договора;
  • сроки поставки.

Под предметом договора понимается в первую очередь условия поставки, а также наименование товара, количество и качество.

Подразумевается, что стороны договора должны максимально точно указать полное наименование товара, а также реквизиты, иные моменты.

Под сроками поставки подразумеваются определенные временные периоды, в рамках которых поставщик обязан будет передать покупателю все необходимые товары. Данные сроки обязательно согласуются между сторонами.

Если с отсрочкой платежа

Нередко также в соглашение включаются всевозможные дополнительные условия. Например, по какой-то причине вторая сторона может не иметь возможности осуществить процесс оплаты сразу.

В таком случае формируется соглашение с отсрочкой платежа. В такой ситуации подробно в договоре раскрывается вопрос по поводу следующих моментов:

  • сроки перечисления средств;
  • размер оплаты с отсрочкой.

По поводу предварительного соглашения

Нередко составляется также и предварительное соглашение. Таковой документ позволяет обозначить серьезность намерений конкретного поставщика и получателя товаров.

Нередко наличие данного соглашения строго обязательно. Например, когда сумма соглашения достаточно велика и необходимо заранее установить границы, в которых конкретный договор поставки будет функионировать.

Если с монтажом

Нередко поставка оборудования осуществляется сразу с услугой монтажа. Обычно подобного рода услуги оплачиваются дополнительно, данный вопрос обязательно должен быть отражен в соглашении.

В то же время в ряде случаев монтаж осуществляется за счет поставщика, его силами. Все вопросы по этому поводу лучше всего заранее проработать. Так можно не допустить большого количества проблем.

Со спецификацией

Под спецификацией подразумевается дополнительное приложение к договору в котором будет содержаться информация о поставляемом оборудовании.

Каждой позиции дается краткая характеристика, которая включает в себя обширный перечень информации.

Объект медицинского типа

Оборудование также может быть и медицинского типа. Процесс оформления осуществляется разными способами, но важно заметить – в случае поставки такового особенно важно проверить комплектность.

Существует множество различных тонкостей, имеющих отношение к оформлению таких соглашений. Обычно прилагается спецификация.

Электрооборудования

Поставка электрооборудования также сопряжена с некоторыми особенностями. В первую очередь это касается конечно же спецификации.

Приемка должна осуществляться при составлении специального акта приема-передачи.

Образец заполнения гарантийного соглашения

Также не стоит пренебрегать составлением гарантийного соглашения – по необходимости. Установленной формы такового документа не существует.

Потому при отсутствии опыта лучше всего ознакомиться с образцом, составленным квалифицированным юристом. Это позволит избежать стандартным в таком случае ошибок.

Оформление соглашения по поставке сегодня должно осуществляться в рамках специализированного законодательства.

Существует множество тонкостей, нюансов, связанных с оформлением. Если опыт формирования подобных соглашений отсутствует – стоит знакомиться с примером.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://yurday.ru/dogovor-postavki-oborudovanija/

Образец типового договора поставки товара 2019 года – Evle

Составление договора поставки оборудования в 2019 году

Договор поставки — важнейший документ купли-продажи, который заключается между сторонами, когда те согласуют приобретение продукции и её передачу от продавца к покупателю.

Его важно правильно составить, потому что чёткой формы нет, и заполнить, чтобы все стороны договора остались удовлетворены.

Где бесплатно скачать образец договора поставки товара 2019 года и как его оформить расскажет эта статья.

Договор поставки по ГК РФ

Договор поставки, согласно Гражданскому кодексу, это документ, по которому одно лицо обязуется передать другому какую-либо продукцию и получает деньги за счёт этой сделки. Именно Гражданский кодекс в главе 30 регламентирует подобное письменное оформление закупок. В нём отмечается:

  • Само понятие договора поставки.
  • Порядок решения споров, возникающих при заключении сделки.
  • Периодичность снабжения поставками и их распорядок.
  • Детали доставки, компенсации и санкции за нарушения.
  • Правила, согласно которым необходимо принимать товар.
  • Алгоритм расчета за товары.
  • Работа с покупателями.
  • Процесс расторжения договора закупки.

А также в Гражданском Кодексе необходимо обращать внимание на:

  1. Главу 9 – о сделках.
  2. Главу 11 – вычисление сроков.
  3. Статью 432 – о положениях договора, без которых он будет недействительным.

Условия заключения договора

Обозначенная выше статья 432 и другие содержат в себе положения, которые обязательно должны быть достигнуты для того, чтобы документ мог иметь юридическую силу. Среди таких условий:

  • Обязательное точное обозначение предмета сделки — это прописано в статье 455. Здесь важно, чтобы на род продукции не был сделан особый акцент, потому что такие договоры признать незаключенными очень сложно. Поэтому заполнение графы про количество товара лучше сделать в виде его стоимости либо в единицах измерения, которые подходят для этого товара. Этот момент тоже важен, потому что неправильные единицы измерения могут стать причиной несогласованности сделки.
  • Согласно статье 506 ГК РФ, согласование не происходит без четкого определения времени поставки. Поэтому это также должно быть отражено в документе. Однако, если отметка отсутствует, сроки в суде могут определить по статье 314 ГК РФ.
  • В той же статье 506 также сказано, что заключать подобные контракты может только поставщик или продавец, который имеет официальный статус и имеет право заниматься предпринимательством. То есть он должен быть либо юридическим лицом, либо ИП.

Договор поставки товара образца 2019 года

Чтобы выполнить все условия, отмеченные в прошлом пункте, достаточно просто соблюсти правильную структуру составления документа, потому что какой-то общей формы, установленной государством, для неё нет. Разделы соглашения должны быть следующими:

  1. Вводная часть, в которой нужно заполнять все основные сведения о компаниях, именуемых в дальнейшем «поставщиком» и «покупателем».
  2. Название продукции, её количество, требуемое качество и местонахождение.
  3. Обычно в пункт о товарах входит и часть про обязанности сторон, заключающих договор поставки. Можно расписать их очень подробно, но допускается и краткая версия, в которой отмечается, что поставщик должен предоставить качественную продукцию в срок, а со стороны покупателя должна произойти оплата товара. Обычно величина этого пункта зависит от того, насколько ценен товар.
  4. Стоимость продукции и расценки.
  5. Условия поставки, в которой отмечаются транспорт, минимальная отгрузка и правила упаковки.
  6. Сроки поставки.
  7. Как и чем производится окончательный расчет, его сроки.
  8. Время действия настоящего договора.
  9. Какие-либо дополнительные условия, обычно на случай задержки в поставках или непредвиденных ситуаций.
  10. Адреса продавца и покупателя, их ИНН, КПП, банк с указанием расчетного и корпоративного счетов, БИК, почта и любая подобная необходимая информация для связи.
  11. Подписи поставщика и покупателя, обычно доверенных лиц. Нередко информация о них и их должностях отмечается в самом первом пункте при заполнении графы «действующего на основании».

Образец договора о поставке

Так как строго установленной формы нет, нередко при составлении подобных документов используются образцы типовых договоров на поставку товара. С этим нередко возникают сложности, потому что большинство договоров о поставках товара составляются по описанному выше канону, но исключают необязательные детали и добавляют новые. К примеру, в них могут оказаться такие пункты, как:

  • Пошаговый процесс, согласно которому передаются права собственности.
  • Последствия, если привезённый товар не будет качественным.
  • Как производится доставка и отгрузка, в каких тарах и т. д.

По этой причине каждому предприятию рекомендуется разработать собственный шаблон, по которому будут составляться все договоры. Это поможет вместе со второй стороной сделки составить документ, удовлетворяющий требования обеих. Хороший образец заполненного типового бланка — по этой ссылке, а здесь можно бесплатно скачать чистую форму.

При составлении собственного шаблона обычно пользуются образцами из интернета.

Главное перед скачиванием убедиться, что они соответствовали конкретной ситуации и была возможность прописать в них риски, а также отметить всю необходимую информацию.

Можно опираться на список пунктов в этой статье и предложенные ранее образцы бланков. Останется только правильно заполнить и сделка будет состоявшейся.

Образец типового договора поставки товара 2019 года Ссылка на основную публикацию

Источник: https://evle.ru/formy/obrazets-tipovogo-dogovora-postavki-tovara-2019-goda

Договор поставки оборудования

Составление договора поставки оборудования в 2019 году

“___” ____________ 20__ г. г. Минск

__________________________________________________________________________,именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице__________________________________________________________________________,действующего на основании ________________________________________________, (Устава, доверенности N и дата)с одной стороны, и__________________________________________________________________________,(Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)именуемый (-ое) в дальнейшем Покупатель, в лице___________________________________________________________________________ (Должность и ФИО представителя)действующего на основании _________________________________________________ (Устава, доверенности N и дата)с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор онижеследующем:

Предмет договора

1. Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю оборудование _________________________ с техническими характеристиками, указанными в Приложении 1 к настоящему договору. Оборудование, передаваемое в рамках, настоящего договора не относится к основному технологическому (производственному) оборудованию.

Права и обязанности сторон

2. Права Поставщика:

– не производить поставку оборудования до его оплаты в соответствии с п.___ настоящего договора;

– не производить поставку оборудования до предоставления Покупателем помещения для его сборки;

– требовать от Покупателя предоставления помещения для произведения сборки оборудования.

3. Обязанности Поставщика:

– произвести сборку указанного оборудования на объекте Покупателя, а также провести пусконаладочные работы и первичное инструктирование работников Покупателя о порядке работы с оборудованием.

4. Обязанности Покупателя:

– оплатить оборудование в соответствии с условиями настоящего договора;

– совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие оборудования;

– принять оборудование и при отсутствии обоснованных претензий к оборудованию подписать товарную (товарно-транспортную накладную) в день поставки оборудования;

– предоставить Поставщику помещение для сборки оборудования и обеспечить в помещении нормальные условия для сборки;

– письменно сообщить поставщику сведения о помещении, в котором будет производиться сборка оборудования;

– обеспечить присутствие уполномоченных представителей для осуществления приемки оборудования;

– эксплуатировать оборудование в соответствие с инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности;

– обеспечивать своевременное и регулярное обслуживание оборудования, в том числе замену расходных материалов и замену быстроизнашиваемых частей, деталей;

– в случае выявления несоответствия оборудования техническим характеристикам, указанным в Приложении 1, или недостатков в оборудовании незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика.

Срок и порядок поставки оборудования

5. Поставка оборудования должна быть осуществлена Продавцом в течение ___________________ дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Продавца.

6. Поставка оборудования осуществляется при условии его оплаты в соответствии с положениями настоящего договора, а также при условии предоставления Покупателем помещения для сборки оборудования.

7. Срок поставки оборудования автоматически увеличивается до ______ дней в случае невозможности приобретения поставщиком материалов, деталей, узлов и прочих элементов для изготовления оборудования.

8. В случае просрочки по оплате оборудования срок поставки увеличивается на количество дней соразмерно сроку просрочки в оплате.

9. Доставка оборудования, его загрузка и выгрузка производятся силами и за счет Поставщика/ Покупателя (нужное подчеркнуть).

10. Поставщик производит сборку оборудования в помещении, предоставленном Покупателем.

11. Оборудование передается в собранном виде.

12. При передаче оборудования оформляется товарно-транспортная накладная, дата подписания которой Покупателем является моментом поставки. Также Поставщик передает пакет необходимых документов на оборудование, в том числе надлежаще оформленный гарантийный талон, инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности при работе на оборудовании такого вида.

13. Право собственности на оборудование и риск случайной гибели переходят с Поставщика на Покупателя с момента поставки оборудования, определенного в п. 12 настоящего договора.

14. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия оборудования, поставка которого просрочена, только в случае просрочки поставки оборудования более чем на 90 дней.

Цена оборудования, порядок расчетов

15. Цена оборудования договорная и составляет ______________________ белорусских рублей, в том числе НДС _____________________ белорусских рублей.

16. В случае изменения стоимости материалов, деталей, узлов и прочих элементов для изготовления оборудования в совокупности более чем на 5% с даты заключения договора, цена изменяется в зависимости от изменения их стоимости.

Цена в таком случае определяется исходя из соотношения стоимости материалов, деталей, узлов и прочих элементов для изготовления оборудования на момент заключения договора и на момент исполнения обязанности по передаче оборудования.

17. Покупатель обязуется произвести предварительную оплату ____ % цены оборудования, указанной в п. 15 настоящего договора, что составляет ___________________ белорусских рублей, в том числе НДС __________________ белорусских рублей, путем перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в течение __________________ банковских дней с момента подписания настоящего договора.

18. Оставшуюся часть цены оборудования Покупатель обязуется оплатить в течение ___________________ банковских дней с момента поставки оборудования.

19. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

20. Покупатель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения настоящего договора подать в обслуживающий банк заявление на акцепт платежных требований Поставщика и предоставить копию такого заявления Поставщику.

21. В случае просрочки оплаты оборудования сроком 7 (семь) и более календарных дней Поставщик имеет право взыскать сумму задолженности путем выставления к текущему счету Покупателя платежного требования с акцептом и оплатой в день его поступления в банк Покупателя.

Требования к качеству оборудования. гарантийные обязательства поставщика

22. Приемка оборудования осуществляется после его сборки на объекте Покупателя совместно представителями Сторон.

23. Приемка оборудования по качеству осуществляется в момент поставки.

24. Поставляемое оборудование должно поставляться комплектно и соответствовать техническим условиям.

25. Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента поставки оборудования Покупателю.

26. Гарантийный срок на продукцию исчисляется с момента поставки оборудования.

27. Гарантия распространяется на случаи, если работоспособность оборудования нарушена вследствие скрытого дефекта производства.

28. Дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, устраняются или заменяются Поставщиком за свой счет при условии выполнения Покупателем правил эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения оборудования, в том числе установленными законодательством и переданными Поставщиком документами.

29. Гарантия не распространяются на случаи:

механических повреждений, а также в случае воздействия воды, пара, кислот и тому подобных веществ, как на корпус оборудования, так и внутри;

повреждения и неисправности оборудования, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых;

эксплуатация оборудования при нестабильном напряжении в электросети;

при неправильном подключении, в том числе дополнительного оборудования;

в случае вскрытия пломб, внесения изменений в оборудование (в том числе использование не оригинальных запасных частей);

нарушение условий транспортировки и хранения по вине его владельца;

в случае проведения ремонта не уполномоченными на это лицами или отсутствия его отдельных элементов и узлов;

недостатков, обусловленных естественным ухудшением внешнего вида оборудования;

повреждения и неисправности, возникшие в связи с использованием оборудования не по назначению, неправильным или небрежным отношением с ним;

повреждения и неисправности, которые возникли в результате стихийных бедствий, пожара, дорожно-транспортного происшествия, хищения оборудования или косвенно обусловлены перечисленными обстоятельствами;

в случае повреждения, вызванного стихийным бедствием, намеренными повреждениями;

повреждения и неисправности, причиной которых стало нарушение требований и правил, установленных инструкцией по эксплуатации оборудования.

30. Поставщик также не отвечает за недостатки оборудования, возникшие вследствие действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы и возникновения при этом непроизводственных недостатков. В этом случае гарантийный срок прекращается, а возникшие дефекты устраняются на основании отдельного Договора.

31. К случаям гарантийного ремонта не относятся:

регулярные процедуры по чистке, регулировке и установки оборудования и его частей (периодическая настройка),

замена частей с ограниченным сроком службы;

процедуры, которые должен выполнять Покупатель и которые описаны в инструкции и руководстве, шедшими в комплекте с оборудованием.

32. Не является недостатком качества оборудования отсутствие функций, не заявленных Поставщиком.

33. В случае устранения дефектов в продукции, на которую установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого продукция не использовалась из-за обнаруженных дефектов. При замене продукции в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

При устранении недостатков продукции посредством замены комплектующего изделия или составной части продукции на новые комплектующее изделие или составную часть продукции гарантийный срок устанавливается той же продолжительности, что и на замененные, и исчисляется со дня выдачи приобретателю продукции по окончании ремонта.

34. В отношении приемки оборудования стороны руководствуются нормами Положения о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 N 1290, в части не противоречащей настоящему договору.

35. Порядок устранения недостатков в оборудовании определяется Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 июня 2008 г. N 952 “О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования”

Ответственность сторон

36. В случае нарушения Поставщиком срока поставки оборудования Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости недоставленного оборудования за каждый день просрочки. Размер пени не может составлять больше, чем 10% от общей суммы договора.

37. Если плата за поставленное оборудование не будет осуществлена Покупателем в сроки, оговоренные в настоящем договоре, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченного оборудования за каждый день просрочки.

38. В случае непредоставления Покупателем помещения для сборки оборудования он уплачивает Поставщику штраф в размере ______________________.

39. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по договору он возмещает Покупателю убытки в виде реального ущерба.

Изменение и расторжение договора

40. Изменение условий договора возможно только по соглашению сторон, кроме случае предусмотренных настоящим договором.

41. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, а также в случаях:

систематического (двух и более раз) неисполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору;

в случае наличия обстоятельств непреодолимой силы, а также решений государственных органов, препятствующих выполнению условий настоящего договора, действующих свыше 3 месяцев.

Прочие условия

42. Обслуживание оборудования (кроме гарантийных случаев) производиться по отдельному соглашению.

43. Поставка запасных частей, вспомогательного инструмента осуществляется на основании отдельно заключаемых между Сторонами договоров.

44. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, на русском языке и вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

45. При возникновении спорных вопросов Стороны обязуются разрешать их путем переговоров, а в случае недостижения согласия эти вопросы передаются на разрешение хозяйственного суда г.Минска.

46. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

47. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

Реквизиты сторон

—————————————————————————–¦Поставщик ¦Покупатель ¦+————————————-+————————————-+¦ ¦ ¦————————————–+————————————–

Подготовила документ:

ведущий юрисконсульт сети магазинов “Оранжевый верблюд”, юрист-лицензиат Грабовская Н.Н.

Источник: https://belforma.net/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

2. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Качество оборудования должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

2.2. Гарантийный срок эксплуатации по производственным дефектам определяется в Спецификации (Приложение №__________).

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка оборудования осуществляется согласно спецификации (Приложение №__________) со склада Продавца в г. ____________________.

3.2. Приемка оборудования производится на складе Покупателя, о чем составляется расходная накладная, подписываемая представителями сторон настоящего Договора.

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цены на оборудование определяются в условных единицах.

4.2. Оплата по настоящему договору производится в рублях поэтапно. Суммы, подлежащие оплате и сроки, в которые будут производиться оплаты, приведены в следующем графике:

4.2.1. Первый платеж составляет __________% от итоговой суммы, что составляет __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей и осуществляется в течение трех банковских дней с даты подписания Договора.

4.2.2. Второй платеж составляет __________%, что составляет __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей и осуществляется после прихода оборудования на склад Поставщика.

4.3. Покупатель обязуется в течение трех банковских дней с момента оплаты предоставить Продавцу копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1.

В случае нарушения сроков поставки оплаченного товара Продавцом, Продавец обязуется уплатить пеню из расчета __________% от суммы не представленного в срок товара за каждый день задержки, но не более __________% от общей суммы оплаченного товара. Пеня начисляется с даты получения Продавцом письменного Уведомления от Покупателя Продавцу, которое является неотъемлемой частью Договора.

5.2.

В случае нарушения сроков оплаты товара Покупателем, Покупатель обязуется уплатить пеню из расчета __________% невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более __________% от общей суммы счета, выставленного на соответствующую партию товара. Пеня начисляется с даты направления Покупателем письменного оформления Уведомления от Продавца Покупателю, которое является неотъемлемой частью Договора.

5.3. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно наступает в результате действия непреодолимой силы (форс-мажор).

6. ПРОЧЕЕ

6.1. Споры между сторонами настоящего Договора подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. ____________________ согласно законодательству РФ.

6.2. Изменения и дополнения настоящего Договора, могут быть произведены только на основании письменного соглашения сторон, оформляемого отдельным протоколом.

6.3. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения сторонами всех обязательств по Договору.

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПродавецЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

ПокупательЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец _________________

Покупатель _________________

Источник: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_postavki_oborudovaniya.html

Договор поставки оборудования 2019 образец скачать бесплатно

Составление договора поставки оборудования в 2019 году
г.______________________                                                                                                           «___» ____________ 2019 г.

_____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю и ввести в эксплуатацию в соответствии с «Порядком ввода в эксплуатацию» (Приложение №_______________ к настоящему Договору) оборудование, указанное в спецификации (Приложение №_______________ к настоящему Договору).

Покупатель обязуется принять и оплатить указанное оборудование, а также обеспечить условия эксплуатации, указанные в Приложении №_______________ к настоящему Договору.

Также Продавец обязуется осуществлять гарантийное обслуживание данного оборудования в соответствии с приложением №_______________ к настоящему Договору.

1.2. Приложения №_______________ являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Стоимость поставляемого оборудования по настоящему Договору составляет _______________ рублей, в том числе НДС _______________ рублей.

Законодатель
Добавить комментарий