Оформление договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в 2019 году

Договор на выполнение проектных работ образец 2019 основании сро

Оформление договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в 2019 году

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 4.4.

Если в процессе разработки проектно — сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ. 4.5.

В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость за вычетом авансовых платежей. 4.6.

Внимание

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической (проектной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации. 5.2.

При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки. 5.3.

В случае нарушения сроков выполнения проектных работ Проектировщик уплачивает Заказчику пеню в размере % за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА 6.1.

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации

Уведомление представляется членом саморегулируемой организации непосредственно в саморегулируемую организацию или посредством направления его заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

В случае представления уведомления непосредственно в саморегулируемую организацию, а также при направлении уведомления в виде электронного документа днем его подачи считается день регистрации уведомления в саморегулируемой организации.

При направлении уведомления по почте днем его подачи считается день отправки почтового отправления. * Учитываются обязательства по договорам в рамках: 1. Федерального закона от 5 апреля 2013 г.

Мень Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2017 г.

Регистрационный № 46983 Приложение УТВЕРЖДЕНприказом Министерства строительстваи жилищно-коммунального хозяйстваРоссийской Федерацииот 10 апреля 2017 г.

№ 700/пр Порядокуведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров 1.

Договор подряда на выполнение проектных работ (проектирование)

Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком. 6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора. 6.2.

При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза.

Расходы по экспертизе несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий настоящего Договора и технической документации.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну. 6.3.

Участвовать в необходимых случаях вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления. 2.1.3. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий. 2.1.4. Нести другие обязанности, предусмотренные ст. 762 ГК РФ.

2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика. 2.3. Подрядчик обязуется: 2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора. 2.3.2. Представлять Заказчику проектно — сметную документацию в сроки, предусмотренные настоящим договором. 2.3.3.
Датой окончания работы по договору считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки Работ. 4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ. 4.1. После завершения работ по настоящему Договору ПОДРЯДЧИК представляет ЗАКАЗЧИКУ Акт о приёмке выполненных работ.4.2. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта о приёмке выполненных работ подписывает его или даёт мотивированный отказ от приемки работы.

Источник: http://tk-advokat.ru/2018/04/20/dogovor-na-vypolnenie-proektnyh-rabot-obrazets-2018-osnovanii-sro/

Договор на выполнение проектных и изыскательских работ. Образец и бланк 2019 года

Оформление договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в 2019 году
Необходимым условием начала строительства любого объекта является проведение инженерных изысканий, на основе которых в дальнейшем разрабатывается проектная документация.

Для этого заключается договор на выполнение проектных и изыскательских работ.

Файлы в .

DOC:Бланк договора на выполнение проектных и изыскательских работОбразец договора на выполнение проектных и изыскательских работ

Задачи инженерных изысканий и проектных работ

Цели изысканий диверсифицируются в зависимости от типа, назначения возводимого здания и региона строительства. Так, целями могут быть:

  • изучение природно-климатических условий местности и последствия негативного техногенного воздействия на среду обитания;
  • исследование геологии участка строительства и механических свойств грунтов, что является основанием для правильного расчета фундаментов;
  • гидрологические изыскания, которые определяют глубину залегания грунтовых вод, что позволит проектировщикам предусмотреть мероприятия по нейтрализации негативных последствий от их воздействия.

Виды инженерных изысканий, необходимость их исполнения регламентируются Градостроительным кодексом РФ.

При составлении перечня изыскательских работ учитываются:

  • пожелания заказчика;
  • предназначение сооружения;
  • специфические условия места строительства по состоянию грунтов, топографии, климату.

По результатам изысканий заказчику выдаются результаты лабораторных испытаний, обмеры, характеристики и аналогичная документация.

Проектирование по условиям договора

Процесс проектирования предусматривает разработку проектно-сметной документации по всем конструктивам сооружения.

Архитектурно-строительная часть определяет архитектуру здания и инженерные решения по каркасу и другим несущим конструкциям. Функциональность объекта неразрывно связана с обоснованностью инженерно-конструкторских решений проектировщиков.

Специальные разделы проекта по водоснабжению и энергоснабжению, прокладке других коммуникаций должны быть согласованы друг с другом и строительной частью.

Полный проект начинается с технико-экономического обоснования и включает в себя пояснительную записку и чертежи по всем видам строительных и специальных работ.

По желанию заказчика отдельно разрабатываются проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР), которые помогают правильно расположить грузоподъемные машины на стройплощадке и организовать работы, не нарушая технологическую последовательность процессов. К проекту прилагаются сметы.

После проведения экспертизы лицензированными специалистами проект передается заказчику.

На что обратить внимание при описании предмета договора

В обязанности проектной организации входит выполнение оговоренных в контракте инженерных изысканий и проектных работ с выдачей результатов заказчику для дальнейшего капитального строительства объекта. Это же правило относится и к реконструируемым объектам.

Правильность проектных решений во многом зависит от технического задания на изыскательские работы и проектирование. Но так как все нюансы в таком сложном процессе, как строительство, предусмотреть невозможно, то качество проекта в конечном итоге проверяется в ходе строительства и дальнейшей эксплуатации здания (сооружения).

Именно поэтому законодательство предусматривает долгосрочную ответственность инженеров и архитекторов за качество своей работы. Доказанные недочеты, ошибки в проекте и при проведении инженерных изысканий, повлекшие потерю несущей способности конструкций здания и последующее его обрушение, предполагают уголовную ответственность виновных независимо от срока давности.

Вопросы авторского права

Проекты нетиповых уникальных зданий могут быть защищены авторским правом. В этом случае в контракте оговариваются права исполнителя на сохранение конфиденциальности сделки. То есть заказчик не имеет права передавать документацию третьим лицам без согласования с автором проекта.

Специфика контракта

Контракт на выполнение изысканий и проекта строительства имеет много общего с договором строительного подряда, однако он является самостоятельным документом в силу специфики работ.

Помимо Гражданского кодекса правоотношения сторон регулируются Градостроительным кодексом и законами РФ о лицензиях и об архитектурной деятельности.

Участниками договора (его сторонами) выступают заказчик и подрядчик. В качестве подрядчика (исполнителя) могут быть привлечены только лицензированные специалисты (инженеры, архитекторы, проектировщики).

Условия для заключения договора

Для осуществления договора основным условием является наличие подготовленного заказчиком технического задания. При этом заказчик может поручить оформление изначальных данных проектной организации, после чего утвердить задание на проектирование.

Все изменения в техническом задании должны своевременно доводиться до сведения проектировщиков, поскольку подрядчик обязан выполнять работы в строгом соответствии с этим документом.

Заказ (проект) должен быть легальным, поэтому:

  1. заказчик обязан подтвердить свои права собственности на участок строительства. Сведения о правах на участок должны быть отражены в тексте договора;
  2. должны быть проведены необходимые согласования с органами городской или государственной власти;

После проведения необходимых экспертиз и оплаты проект передается заказчику. Разработанная изыскательская и проектно-сметная документация является собственностью заказчика и не может быть передана без его согласия третьим лицам.

Ошибки, допущенные в процессе проектирования, подрядчик обязан устранить бесплатно. Данная обязанность подрядчика также должна быть отражена в тексте договора.

С учетом высокой конкуренции на строительном рынке договор также может предусматривать обязанности сторон по соблюдению конфиденциальности информации в отношении всего проекта или его части.

Характеристики соглашения

Договор на выполнение инженерных изысканий и проектных работ является консенсуальным, то есть считается вступившим в действие после подписания.

Оплата за выполненные работы обязательна, контракт – возмездный. Права и обязанности сторон по договору взаимны.

Если заказчик безосновательно отказывается принять и оплатить готовый проект, несмотря на все необходимые исправления и дополнения, подрядчик вправе продать его другому лицу.

Для соблюдения всех законных формальностей проектная фирма должна дважды предупредить заказчика о своем намерении и после месяца ожидания может реализовать плоды своего труда.

Источник: https://zakonius.ru/obrazec/dogovor-na-vypolnenie-proektnyh-i-izyskatelskih-rabot

Договор подряда на проектные работы образец 2019 скачать

Оформление договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в 2019 году

г. ______________                                                                                                           «___» ___________  20__г.

________________________________________________________________________,

(наименование организации или гражданина-предпринимателя)

именуем __ в дальнейшем «Проектировщик», в лице ________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании  ________________________,  с  другой  стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  Заказчик  поручает,  а  Проектировщик  обязуется  по   заданию

Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские

работы,        результатом        которых         будут         являться:

________________________________________________________________________.

1.2.   В   срок   ___________   Заказчик   передает   Проектировщику

утвержденное _____________  (кем)  задание  на  проектирование,  а  также

_______________________________________________  (иные  исходные  данные,

необходимые для составления технической документации).

1.3.  Проектировщик  обязан  соблюдать  требования,  содержащиеся  в

задании  и  других   исходных   данных   для   выполнения   проектных   и

изыскательских работ,  и  вправе  отступить  от  них  только  с  согласия

Заказчика.

Проектная   документация   должна   быть   подготовлена   в   полном

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и

правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

Обязательства   Проектировщика   считаются   выполненными   со   дня

утверждения подготовленного  им  проекта  ________________  (наименование

органа, правомочного утверждать соответствующие проекты).

1.4.  Правомочия   Заказчика   в   отношении   земельного   участка,

предоставляемого под строительство _______________________  (наименование

объекта) подтверждаются  ___________________  (наименование  и  реквизиты

правоустанавливающего документа —  акта  об  отводе  земельного  участка,

свидетельства о праве собственности, договора и др.).

Разрешение на строительство выдано ___________________ (наименование

органа, наименование, номер дата выдачи документа).

1.5.   Заказчик   обязуется   принять   и    оплатить    выполненную

Проектировщиком работу, указанную в п.1.1 настоящего договора.

2. Сроки выполнения работ

2.1.  Срок  начала  работ  —  ______________________  дней  со   дня

получения Проектировщиком от Заказчика документов,  указанных  в    п.1.2

настоящего договора.

2.2. Срок окончания работ — _______________________________________.

2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ:

2.3.1. Выполнение изысканий — _____________________________________.

2.3.2. Разработка технической документации — ______________________.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. За выполненные  работы,  указанные  в  разделе  1  договора,  в

соответствии  со  сметой,  являющейся  неотъемлемой   частью   настоящего

договора, Заказчик обязан уплатить Проектировщику ______________ рублей.

3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик

обязан перечислить Проектировщику аванс в размере __________% от суммы, указанной

в п.3.1 договора, т.е. ___________ рублей.

3.3. Последующие платежи Заказчик  производит  на  основании  счетов

Проектировщика,  выставляемых  после   подписания   актов,   составляемых

сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в    п.2.3

настоящего договора.

3.4. Оплата аванса и счетов Проектировщика  производится  Заказчиком

по безналичному расчету, платежными поручениями.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания

Заказчиком и Проектировщиком.

4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В  случае,

если Проектировщик не сдаст  Заказчику  выполненную  работу  в  указанный

срок,  либо  проект  на  будет   утвержден   ________________   (кем)   в

_________________  (срок),  Заказчик  вправе  в   одностороннем   порядке

расторгнуть настоящий договор.

4.3.  До  завершения  сторонами   исполнения   своих   обязательств,

вытекающих  из  настоящего  договора,  соответствующие  условия  договора

сохраняют свою силу.

5. Обязанности сторон

5.1. Проектировщик обязан:

выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными

на проектирование и договором;

согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком,  а  при

необходимости вместе с  Заказчиком  —  с  компетентными  государственными

органами и органами местного самоуправления;

передать Заказчику готовую  техническую  документацию  и  результаты

изыскательских работ.

Проектировщик не вправе передавать техническую документацию  третьим

лицам без согласия Заказчика.

Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих  лиц  права

воспрепятствовать выполнению работ  или  ограничивать  их  выполнение  на

основе подготовленной Проектировщиком технической документации.

5.2. Заказчик обязан:

оплатить Проектировщику выполненные им работы;

использовать техническую документацию, полученную от Проектировщика,

только на цели,  предусмотренные  договором,  не  передавать  техническую

документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные  без

согласия Проектировщика;

оказывать  содействие  Проектировщику  в  выполнении   проектных   и

изыскательских работ ___________________________ (объем и условия  такого

содействия);

участвовать  вместе  с  Проектировщиком   в   согласовании   готовой

технической документации с соответствующими государственными  органами  и

органами местного самоуправления;

возместить   Проектировщику   дополнительные   расходы,    вызванные

изменением исходных данных  для  выполнения  проектных  и  изыскательских

работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Проектировщика;

привлечь Проектировщика к участию в деле по иску,  предъявленному  к

Заказчику третьим лицом в связи с недостатками  составленной  технической

документации или выполненных изыскательских работ.

6. Ответственность сторон

и порядок разрешения споров

6.1.  За  просрочку  выполнения  работы   Проектировщик   уплачивает

Заказчику штраф в размере __________% от суммы договора и пеню из расчета __________%  от

суммы договора за каждый день просрочки.

6.2. За допущенные  отступления  от  требований,  предусмотренных  в

задании  Заказчика  и  обязательных  для   сторон   настоящего   договора

строительных нормах и правилах Проектировщик за каждый случай отступления

от  указанных  требований  обязан  уплатить  Заказчику  штраф  в  размере

______________________.

6.3.  Ответственность  Проектировщика  за  ненадлежащее   выполнение

работ,  являющихся  предметом   настоящего   договора,   определяется   в

соответствии со ст.761 ГК РФ.

6.4. Меры ответственности сторон,  не  предусмотренные  в  настоящем

договоре,   применяются   в   соответствии   с    нормами    гражданского

законодательства, действующего на территории России.

6.5. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении

настоящего договора, будут по возможности разрешаться  путем  переговоров

между сторонами.

6.6. В случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров

стороны  передают  их  на  рассмотрение  в  ____________  (указать  место

нахождения арбитражного суда).

7. Сдача и приемка работ

7.1. Проектировщик обязан направлять Заказчику письменное  извещение

при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного  в    п.2.3

настоящего договора.

7.2.  В  срок  ______________________  с  даты  получения  извещения

Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа.

7.3. Приемка каждого этапа  работы  оформляется  двусторонним  актом

сдачи-приемки, подписываемым __________________ со стороны Проектировщика

и ___________________ со стороны Заказчика.

8. Дополнительные условия

8.1.  Права  и  обязанности  сторон,  прямо  не  предусмотренные   в

настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

8.2.   Риски   ___________________________________________   (какие,

наименование страховой организации, дата и номер договора  страхования  и

др.) застрахованы на сумму __________ рублей.

9. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик: __________________________________________________________

Проектировщик: _____________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик _____________________________________ М.П.

Проектировщик ________________________________ М.П.

Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya-besplatno.ru/dogovory/dogovor-podryada-na-proektnye-raboty-obrazets-2019-skachat-besplatno-tipovoy-blank-primer-forma.html

Договор подряда на производство проектных и изыскательных работ

Оформление договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в 2019 году
Тип документа: Договор строительного подрядаДля того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания. Размер файла документа: 11,8 кб

Договор как всегда имеет двух субъектов, обозначенных как Исполнитель и Заказчик.

Предмет договора

В этой ситуации предметом договора является научно-техническая, экономическая и другая обоснованность проектно-сметной документации на строительство. Именно эту документацию Заказчик поручает разработать Исполнителю, а он берет на себя такое обязательство.

За подготовку проектно-сметной документации по Договору Заказчик выплачивает Исполнителю обусловленную сумму. Форма оплаты по договоренности.

Сдача и приемка работы

Передача оформленной соответствующим образом документации дополняется сопроводительными документами. А именно Исполнитель прилагает к акту сдачи-приемки:

  • весь набор проектно-сметной документации в соответствии с заданием и условиями договора;
  • копии протоколов заседания научно-технического совета от Исполнителя с выводом, что работа соответствует поставленному заданию.

Возможности Заказчика

Получив на руки акт о сделанной работе и соответствующих заказу документов, Заказчик должен отправить Исполнителю подписанный им акт сдачи и приемки проекта или обоснованный отказ от него.

В этом случае составляется двусторонний акт, где перечисляются необходимые доработки со сроками их исполнения. При досрочном выполнении заказа у Заказчика есть право принять его и оплатить заказ вдвойне.

Если сроки выполнения сокращены, а проектно-сметная документация способствует улучшению технико-экономических показателей и увеличивает отдачу от ее внедрения – устанавливается доплата в оговоренном размере.

Ответственность сторон

Обоюдная. Предусматривает материальную ответственность за нарушение каждого пункта. Прочие условия зависят от степени сложности проекта и других условий, выдвигаемых сторонами договора.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя разработку проекта и рабочей документации на строительство .

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом договора в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным директором .

1.3. Срок сдачи работ по договору: проекта – «» года и рабочей документации – «» года.

1.4. и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.5. Приемка и оценка проектно-сметной документации осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование или иного документа на проведение работы.

1.6. Использование проектно-сметной документации осуществляется Заказчиком путем .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную проектно-сметную документацию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене рублей за готовый проект с учетом стоимости.

2.2. Оплата производится .

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определен от «» года №.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки проектно-сметной документации с приложением к нему:

  • комплекта проектно-сметной документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями договора;
  • копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы заданию на проектирование.

3.4. Заказчик в течение дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3. настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки проектно-сметной документации или мотивированный отказ от приемки работ.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.7. При сокращении сроков выполнения работ, улучшении технико-экономических параметров разработки, повышении экспортных возможностей Заказчика от внедрения работы, за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере рублей.

3.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в -дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в -дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств: за нарушение сроков, установленных п.1.3.

настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в сумме рублей за каждый день просрочки; в случае возврата экспертным органам проектной документации на доработку Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере % от стоимости проектных работ, а при повторном возврате – % стоимости работ.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую проектно-сметную документацию после уплаты стоимости разработки проектно-сметной документации Заказчик использует ее по назначению.

5.2. Другие условия по усмотрению сторон: .

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия договора с «» года до «» года.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82-1

Договор подряда на выполнение работ (проектных и изыскательских) – образцы

Оформление договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в 2019 году

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.

Срок действия договора

2.1.

Договор вступает в силу с  и действует до .

3.

Права и обязанности сторон

3.1.1.

Выдать в соответствии с условиями Договора исходные данные и Задание.

3.1.2.

Осмотреть и принять с участием  выполненные Работы (результат Работ) в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором.

3.1.3.

Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором.

3.1.4.

Использовать результат Работ по Договору, полученный от , только на цели, предусмотренные Договором, не передавать его третьим лицам и не разглашать содержащиеся в нем данные без согласия .

3.1.5.

Оказывать содействие  в выполнении Работ, а именно: .     

3.1.6.

Участвовать в необходимых случаях вместе с  в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

3.1.7.

Возместить  дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения Работ вследствие обстоятельств, не зависящих от .

3.1.8.

Привлечь  к участию в деле по иску, предъявленному к  третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

3.1.9.

При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом .

3.2.1.

При выполнении Работ соблюдать требования, содержащиеся в Задании и других исходных данных для выполнения Работ, и отступать от них только с предварительного согласия .

3.2.2.

Выполнить Работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.

3.2.3.

В течение  рабочих дней со дня получения письменного запроса давать письменные объяснения о выполнении Работ, а также незамедлительно давать устные объяснения о выполнении Работ.

3.2.4.

Своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке Работ.

3.2.5.

Немедленно предупредить  и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

– отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ;

– иных, не зависящих от обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение  рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении Работ.

3.2.6.

Передать результат Работ в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.2.7.

Не передавать техническую документацию третьим лицам без предварительного согласия .

3.2.8.

Согласовать вместе с  готовую техническую документацию с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

3.2.9.

Участвовать в делах по искам третьих лиц к на стороне  в связи с недостатками выполненных  Работ.

3.2.10.

Незамедлительно информировать  о заключении договоров субподряда с указанием предмета договора, наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов субподрядчиков.

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/na_provedenie_proektnyh_i_izyskatelskih_rabot/

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в 2019 году – что это такое, образец

Оформление договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в 2019 году

В ряде случаев для выполнения некоторых работ не требуется постоянное сотрудничество. Это касается как оказания услуг организациями, так и частными лицами, ИП.

В таком случае возможно за определенную плату получить работу со сдельщиной. Но важно учесть, что существует обширный перечень самых разных тонкостей.

В первую очередь стоит отметить что понадобиться составить специализированный договор. Он обозначается как «договор подряда». Включает в себя целый перечень различны пунктов.

При этом одновременно позволяет решить достаточно обширный перечень задач. Несмотря на кажущуюся простоту составления соглашение этого вида оно имеет целый перечень тонкостей.

Со всеми ними нужно будет разобраться. В противном случае велика вероятность спорных ситуаций. Потому вопрос нормативного законодательства следует проработать предварительно.

Что это такое

Сам договор представляет собой специализированный документ, который определяет основные, базовые нюансы, связанны с выполнением определенных обязательств.

Позволяет одновременно решить сразу несколько различных задач. Договор подряда хорошо освещается в специализированном законодательстве.

Основным нормативным документом является ГК РФ. Важно помнить, что составление соглашения должно осуществляться только в рамках законодательства.

Иначе данный документ попросту не будет иметь юридической силы, станет ничтожным в этом плане.

Нередко как раз ошибки в тексте документа и его противоречия законодательным нормам делали невозможным использование соглашения по прямому назначению.

Также несоответствие текста договора нормативным документам может стать причиной серьезных неприятностей, судебных разбирательств.

Понятия

Для верного понимания всех моментов, непосредственно связанных с оформлением данного соглашения понадобиться проработать целый перечень специальных понятий.

К основным таковым в первую очередь относится:

  • договор подряда;
  • виды договора подряда;
  • юридический статус сторон.

Под договором подряда подразумевается специальный документ, на основании которого стороны вступают в правовые отношения. Подразумевается оказание определенных услуг за некоторую сумму оплаты.

Существует несколько различных видов такового типа договора. Например, соглашение на выполнение строительных, изыскательных работ и многое другое.

Очень важно заранее разобраться со всеми разновидностями подобных соглашений. Многое зависит от юридического статуса сторон.

Сегодня в подобные взаимоотношения в роли заказчика и исполнителя могут выступать не только юридические лица, индивидуальные предприниматели. Но также физические лица.

Таковой момент прорабатывается заранее. Стоит предварительно проработать таковой момент. Так как в зависимости от юридического статуса может существенно отличаться формат соглашения.

Назначение соглашения

Само соглашение подряда одновременно позволяет решить сразу обширный перечень различных задач. К таким относится в первую очередь:

  • формулирование с максимальной точностью всех условий соглашения;
  • защита прав и интересов обоих сторон, которые заключили конкретное соглашение;
  • формирование отчетности.

Стоит отметить, что в ряде случаев заказчик выступает не только в качестве «работодателя» на определенный период времени.

Но также является налоговым агентом. Соответственно, ему необходимо оплатить налог на прибыль.

Размер его зависит от множества факторов – в первую очередь от юридического статуса исполнителя. Если он является физическим лицом – то размер налога составит 13%.

Иначе с налогами обстоит дело в случае с юридическими лицами, а также иностранными гражданами. Существует множество различных сложных моментов.

Необходимо будет проработать таковой вопрос предварительно. Сегодня контролем в данной сфере занимается Федеральная налоговая служба.

Отсутствие ошибок в отчетности и самом документе позволит избегнуть многих проблем. Нередко ошибки в документации приводили к необходимости судебного разбирательства.

Действующие нормативы

Основным документом, в рамках которого осуществляется составление данного соглашения, является ГК РФ.

В таковом присутствует отдельный, специальный раздел – в рамках которого ведется оформление договора – гл.№37.

Данная глава включает следующие основные параграфы:

§1Основные, общие положения о самом таковом товаре
§2Обозначаются основные признаки бытового подряда
§3Что такое строительный подряд, что подразумевается под данным термином
§4Реализация различных проектных, а также строительных работ
§5Выполнение работ подрядного характера для всевозможных государственных, муниципальных учреждений

Обозначение термина ст.№702 дает определение что же именно подразумевается под самим соглашением подряда. При этом далеко не все работы возможно выполнять на основании такового договора.

Все основные моменты обозначаются в ст.№703. Отдельным моментом является иждивение подрядчика. Опять же присутствует отдельная статья, которая дает определение данному НПД – ст.№704.

Нередко в выполнении определенных работ одновременно участвует сразу несколько различных лиц. В таком случае договор подряда обязательно этот момент должен учитывать.

Отражаются все тонкости в ст.№707. Устанавливаются определенные сроки выполнения работы.

Знание норм законодательства, в рамках которого формируется подобного рода документ, определяется в каждом случае в индивидуальном порядке.

Потому знать все нормативы требуется как заказчику, так и исполнителю. Это позволит защитить свои права, а также не допустить различных сложных, проблемных моментов.

: срок выполнения договора подряда

Пример договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ нужно заранее сформировать.

Причем задачу таковую лучше всего доверить квалифицированному специалисту. Результат же оформляется в отдельном документе – акте приемки.

Особенности составления документа

Алгоритм оформления документа полностью стандартный. Стоит отметить, что сам процесс таковой осуществляется в рамках характеристик конкретного проекта. Бланк договора подряда на выполнение проектных и изыскательных работ можно скачать здесь.

Важно помнить о особенностях проектирования в отдельных сферах. При составлении соглашения этот момент также нужно проработать.

Возможные стороны

В качестве сторон, как в роли заказчика, так и в роли исполнителя, могут выступать:

  • физические лица;
  • юридические лица;
  • индивидуальные предприниматели.

Существенные условия по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Имеется ряд важных условий в договоре подряда в зависимости от типа самих работ, которые будут осуществляться в рамках соглашения.

К основным таким, учесть которые нужно будет в первую очередь, относятся:

  • на выполнение проектных работ;
  • на выполнение изыскательных;
  • смешанный тип документа.

На выполнение проектных работ

При выполнении проектных работ при формировании договора обязательно составляется специальный перечень технических заданий.

Выполнение таковых обуславливается самим договором. Причем в каждом случае таковое задание будет стандартным. Со всеми тонкостями лучше всего ознакомиться.

На выполнение изыскательных

Соглашение такового типа чаще всего вызывает затруднения. Так как далеко не всегда возможно точно оценить объем обязательной для выполнения работы, а также остальные факторы.

Потому в формировании соглашения обязательно должен участвовать квалифицированный, компетентный специалист.

Смешанный тип документа

Отдельным типом соглашения является смешанный тип документа. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ кратко включает в себя стандартный перечень обязательных работ.

При этом для разных видов задач может отводиться различное количество времени. Что сказывается на формате самого соглашения.

Какой указывается срок

Срок исполнения может указываться фактически любой. Но опять же в этом смысле необходимо руководствоваться принципом разумности.

Нередко подобный договор используется для махинаций с трудоустройством. Потому контролирующие органы в этом смысле достаточно осторожны.

Что является изменением соглашения

Иногда возникает ситуация когда требуется внести некоторые правки в соглашение. В таком случае важно учесть нюансы:

Внесение правокВозможно лишь при наличии письменного согласия каждой из сторон
Правки в документацииОбязательно оформляются в письменной форме, как дополнительное соглашение

Образец заполнения

Договор подряда включает в себя:

  • наименование документа, дата и место составления;
  • предмет договора;
  • стоимость и сроки;
  • ответственность сторон;
  • права и обязанности;
  • форс-мажорные обстоятельства;
  • заключительные положения и порядок разрешения споров.

Судебная практика

Решение по делу №2-1253/2017. Взыскание средств с ООО «Гарант». Истец Котков требовал взыскать средства в размере 578 тыс. рублей с ответчика за исполнение услуг, материалы по выполняемым им работам.

Так как объект достроенным не является и в сумме оказаны услуги на 340 тыс. рублей суд истец взыскать именно эту сумму. В данном требовании суд удовлетворил.

Сам процесс составления подобного типа соглашений включает в себя множество различных нюансов. Это позволит избежать множества различных проблем.

Не стоит нарушать законодательные нормы – так как это может стать причиной серьезных проблем, судебных разбирательств.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://yurday.ru/dogovor-podrjada-na-vypolnenie-proektnyh-i-izyskatelskih-rabot/

Законодатель
Добавить комментарий