Как оформить договор поставки мебели в 2019 году

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования) – Договор оказания услуг, работ

Как оформить договор поставки мебели в 2019 году

г.______________                                                  «___»_____________  201__г.

______________________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________,   действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.

1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.

2. Качество и гарантии

2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.

2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.

2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приёмки Изделия Заказчиком.

2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.

3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т.п.

) Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации) не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.

3.3. Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.

3.4.Заказчик, в случае изменения места и/или времени доставки, не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время и/или место доставки.

3.5. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, по причине не прохождения его в собранном виде в дверные проёмы, а также в случае доставки Изделия на расстояние до пункта назначения свыше _____ км.

Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме,  он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.

3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.

3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.

3.8. При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счёт.

3.9. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере ________ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счёт вывозит Изделие из указанного Исполнителем места в согласованное время.

3.10. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним (устно по телефону, указанному в спецификации) дату и время доставки.

3.11. Приёмка изделия оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.

3.12. Заказчик обязан осуществить проверку и принять Изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ.

При доставке и монтаже Изделия Исполнителем, акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами после завершения монтажа.

При самовывозе готового Изделия акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами в месте получения изделия.

3.13. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.

3.14. В случае выявления Заказчиком при приёмке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней.

В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении.

Если претензии являются обоснованными и Изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение ________ рабочих дней с момента предъявления претензий.

Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учётом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров (угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы) составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится.

По согласованию сторон, устранение данных недостатков может быть произведено только при обоюдном подписании сторонами дополнительного соглашения.

4. Право собственности

4.1. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового Изделия (подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ).

5. Цена договора и порядок расчётов

5.1. Общая сумма договора составляет: ________________ (__________________________________ ) рублей в т.ч. НДС 18%  

5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.

5.3. Оплата производится Заказчиком путём перечисления в качестве аванса 80% предоплаты на расчётный счёт Исполнителя

5.4. Оставшиеся 20% Заказчик оплачивает до начала монтажных работ, сразу после поступления информации от исполнителя о готовности Изделия.

5.5. Изделие считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в объёме 100%.

6. Ответственность сторон

6.1.

В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной  до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.

6.2. В случае просрочки оплаты готового Изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1 % от стоимости Изделия за каждый день хранения.

6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Изделия за каждый день просрочки.

7. Форс-мажор

7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,  а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

7.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. Заключительные положения

 8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке спецификации, оформить ее надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.3. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных в разделе 6 пункте 6.1 настоящего договора.

8.4. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются:

  • передача Изделия ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 20 рабочих дней.
  • неоднократное нарушение сроков доставки Изделия.

8.5. Существенными нарушениями со стороны Заказчика признаются:

  • нарушение сроков оплаты.
  • неоднократные срывы вывоза Изделия со склада поставщика.

8.6. В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно (по факсу) уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

8.7. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путём переговоров спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

__________________ / ________                   _________________ / ________                              

       м.п.                                                                     м.п.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF_%D0%BC%D0%B5%D0%B1_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

Договор поставки офисной мебели – Советы юриста – АНГАРД.РФ

Как оформить договор поставки мебели в 2019 году

г. [вписать нужное] [число, месяц, год] [Полное наименование организации, предприятия, индивидуального предпринимателя], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.

], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия или личность, его реквизиты], именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», и [полное наименование организации, предприятия, индивидуального предпринимателя], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.

], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия или личность, его реквизиты], именуемое в дальнейшем «Покупатель», вместе именуемые «Стороны», заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется в обусловленный договором срок поставить и собрать офисную мебель (Товар) производства [вписать нужное] в собственность Покупателя для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить поставленную офисную мебель в порядке, предусмотренном Договором.

1.3. Поставщик подтверждает, что офисная мебель принадлежит ему на праве собственности, не обременена правами третьих лиц, не состоит под запрещением или арестом.

2. Качество, ассортимент, количество, упаковка поставляемого товара

2.1. Поставщик передает Покупателю офисную мебель, соответствующую стандартам и техническим условиям, подтвержденным сертификатом качества, выдаваемым изготовителем, или представленным образцам, техническая спецификация которых будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Наименование, ассортимент, количество, цена Товара определяются в счете, который выписывается на основании заявки Покупателя, согласованной с Поставщиком. Цена указывается в счете в соответствии с прайс-листом, утвержденным Поставщиком и действующим на момент получения заявки от Покупателя.

2.3. Наименование, ассортимент, количество, цена единицы Товара, а также итоговая стоимость партии указывается в накладной.

2.4. Упаковка офисной мебели должна исключить порчу на период поставки до приемки ее Покупателем в собранном виде.

3. Порядок, сроки и условия поставки

3.1. Поставка офисной мебели осуществляется в срок, указанный в заявке Покупателя по каждой отдельной партии.

3.2. В случае недопоставки количество недопоставленного Товара подлежит допоставке со следующей партией.

3.3. Поставка Товара в адрес Покупателя осуществляется Поставщиком [вид транспорта, условия транспортировки].

3.4. Погрузка, разгрузка офисной мебели, в случае необходимости подъем на этажи, осуществляются силами Поставщика за счет собственных средств.

3.5.

При отгрузке Товара Покупателю все комплекты должны быть осмотрены Покупателем или уполномоченным представителем Покупателя в месте их отгрузки, в том числе Покупателем должно быть проверено соответствие офисной мебели условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в товарной накладной на данный Товар, а также количество, качество, ассортимент и упаковка Товара. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий условиям настоящего Договора и сведениям, указанным в товарной накладной на данный Товар, Покупатель уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части поставленного Товара Поставщику в письменной форме Акт о возврате товаров.

3.6. В случае невыполнения правила, предусмотренного пунктом 3.5.

настоящего Договора, Поставщик вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего количества Товара, замене не соответствующего условиям Договора о качестве или ассортименте, об устранении недостатков Товара, о доукомплектации или о замене некомплектного Товара комплектным.

3.7. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке офисной мебели, если доставил ее в место и в сроки, указанные Покупателем, а также в результате приемки собранной офисной мебели Покупателем установлено соответствие количества, качества, ассортимента Товара, указанного в заявке.

4. Стоимость и порядок расчетов

4.1. Цена единицы Товара определяется Поставщиком в утвержденном прайс-листе, действующем на момент получения заявки от Покупателя, и отражается в счете, накладной с учетом НДС.

4.2. Цена единицы офисной мебели включает налоги и сборы, другие обязательные платежи, стоимость доставки, погрузо-разгрузочные работы, сборку офисной мебели, а также стоимость упаковки.

4.3. Стоимость упаковки Товара включена в стоимость поставляемой продукции.

4.4. Оплата каждой поставленной партии производится Покупателем в течение [указать период] со дня поставки Товара Покупателю.

4.5. Оплата производится на основании [счетов, счетов-фактур, накладных и т. д.], выставленных Поставщиком.

4.6. Оплата Товаров производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.

4.7. Датой оплаты считается дата [дата приема банком Покупателя платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика].

5. Переход права собственности

5.1. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем или его представителем и подписания Сторонами товарно-транспортных накладных.

5.2. Право собственности на поставленные Товары переходит к Покупателю в момент [вписать нужное].

6. Обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Согласовать с Покупателем цветовую гамму поставляемой офисной мебели.

6.1.2. Поставлять Покупателю офисную мебель надлежащего качества, в соответствии с ассортиментом, количеством, техническими характеристиками, размерами и другими требованиями, предусмотренными в заявке, поступившей от Покупателя, на условиях настоящего Договора.

6.1.3. Выполнить работы по сборке поставленной офисной мебели в установленные Договором сроки.

6.1.4. При производстве работ по сборке мебели соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

6.1.5. Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю необходимую документацию.

6.1.6. Нести гарантийные обязательства, предусмотренные Договором.

6.1.7. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.

6.2. Покупатель обязан:

6.2.1. Согласовать с Поставщиком цветовую гамму офисной мебели.

6.2.2. Обеспечить своевременную приемку и проверку поставленнойофисной мебели по ассортименту, количеству, качеству в течение [указать период].

6.2.3. Без промедления сообщить Поставщику об обнаруженных недостатках поставленного товара.

6.2.4. Произвести оплату Товаров в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

7. Гарантийное обслуживание

7.1. После отгрузки и сборки мебели предоставляется гарантийное обслуживание с бесплатной заменой вышедшей из строя мебели или ее деталей.

7.2. Гарантийный срок на поставленную офисную мебель устанавливается [вписать нужное].

7.3. В случае неустранения Поставщиком недостатков поставленной офисной мебели Покупатель вправе устранить ее своими или привлеченными силами за счет Поставщика.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

8.2. За необоснованный отказ от приемки товара Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере [значение] % ([вписать нужное]) стоимости отгруженного Товара.

8.3. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере [значение] % ([вписать нужное]) от стоимости Товара за каждый день просрочки платежа.

8.4. При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше [значение] ([вписать нужное]) дней Поставщик прекращает прием заказов от Покупателя и приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему Договору до погашения Покупателем задолженности.

8.5. В случае просрочки поставки товара Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере [значение] % ([вписать нужное]) стоимости недопоставленного Товара.

Покупатель не несет отвественности при отказе от принятия Товара, поставка которого просрочена на [значение] ([вписать нужное]) дней.

8.6. Стороны не несут ответственности по настоящему Договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями, военными действиями правительственных органов и т.п.), наличие которых должно быть подтверждено [вписать нужно].

8.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до [число, месяц, год].

9.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.3. При прекращении действия настоящего Договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты штрафа, причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

9.4. Изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

9.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

9.6. Если же Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.8. По вопросам, не нашедшим отражения в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Поставщик

Покупатель

Источник: https://xn--80aaif6bu.xn--p1ai/obrazcy-dokumentov/dogovory-kupli-prodazhi-meny-arendy-i-dr/dogovory-postavki/dogovor-postavki-ofisnoj-mebeli/

Договор поставки офисной мебели

Как оформить договор поставки мебели в 2019 году
г. __________ “___”__________ ____ г. ________________________________, именуем___ в дальнейшем “Покупатель”, (наименование организации)в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.

)______________________, с одной стороны, и _______________________________,(Устава, доверенности) (наименование организации)именуем__ в дальнейшем “Поставщик”, в лице _______________________________, (должность, Ф.И.О.

)действующего на основании ______________________________, с другой стороны, (Устава, доверенности)совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Поставщик обязуется в обусловленный настоящим Договором срокпередать, а Покупатель обязуется принять и оплатить офисную мебель__________________________________________________________________________, (наименование, назначение)попредметно указанную в Спецификации, прилагаемой к настоящему Договору(далее – “мебель”).

В Спецификации к настоящему Договору указывается наименование, комплектность и цена каждого предмета мебели.

1.2. Количество поставляемой мебели составляет _____ изделий.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена каждой единицы мебели указывается в Спецификации к настоящему Договору.

2.2. Общая стоимость мебели, поставляемой по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей.

2.3. Цена мебели включает расходы, связанные с упаковкой, погрузкой, доставкой, разгрузкой, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Цена мебели является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

2.5. Оплата стоимости мебели производится в следующем порядке:

2.5.1. Предварительная оплата в размере _____% от стоимости мебели, что составляет _____ (__________) рублей, производится в течение _____ дней с даты подписания настоящего Договора.

2.5.2. Оплата оставшейся части в размере _____% от стоимости мебели, что составляет _____ (__________) рублей, производится в течение _____ дней с даты поставки мебели (п. 3.2 настоящего Договора).

2.6. Покупатель оплачивает стоимость мебели Поставщику платежным поручением.

2.7. Днем оплаты является день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Мебель по настоящему Договору должна быть поставлена в течение _______________ после подписания настоящего Договора.

3.2. Датой поставки считается дата доставки мебели в офис Покупателя.

3.3. Покупатель должен принять мебель и проверить ее по количеству в день поставки, а по качеству – не позднее _______________ с даты поставки.

3.4. При обнаружении недопоставки мебели Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют соответствующий акт.

Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество мебели в течение _______________ с даты обнаружении недопоставки.

3.5. При обнаружении ненадлежащего качества мебели или несоответствия мебели условиям о комплектности Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение _______________ с даты обнаружении недостатков или некомплектности мебели.

Поставщик в течение _____ дней с момента получения уведомления от Покупателя обязан направить своего уполномоченного представителя на офис Покупателя для осмотра и составления соответствующего акта.

В случае споров о качестве поставленной мебели проводится экспертиза__________________________________________________________ за счет Стороны, (при необходимости указать, кем проводится экспертиза)требующей ее проведения. Если экспертиза проведена за счет Покупателя и порезультатам экспертизы установлено ненадлежащее качество поставленноймебели, Поставщик обязан возместить Покупателю расходы на проведениеэкспертизы в течение _____ дней с момента получения ее результатов.

В случае если Поставщик не направит к Покупателю своего уполномоченного представителя в установленный настоящим пунктом срок, Покупатель самостоятельно обращается в ____________________ для проведения экспертизы и уведомляет об этом Поставщика.

3.6. В случае поставки мебели ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

– соразмерного уменьшения цены мебели;

– безвозмездного устранения недостатков мебели в течение _______________ с даты _________________________;

– возмещения своих расходов на устранение недостатков мебели.

В случае существенного нарушения требований к качеству мебели Покупатель вправе по своему выбору:

– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за мебель денежной суммы;

– потребовать замены предмета мебели ненадлежащего качества другим, соответствующим условиям настоящего Договора.

3.7. В случае поставки некомплектной мебели Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

– соразмерного уменьшения покупной цены;

– доукомплектования мебели в течение _______________ с даты _________________________.

Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании мебели, Покупатель вправе по своему выбору:

– потребовать замены некомплектной мебели на комплектную;

– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.8. При предъявлении Покупателем требования о замене мебели, не соответствующей условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в течение _______________ с даты _________________________.

3.9. Право собственности на мебель переходит к Покупателю с даты поставки мебели в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора.

Риск случайной гибели или повреждения мебели несет собственник мебели.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ МЕБЕЛИ

4.1. Качество поставляемой по настоящему Договору мебели должносоответствовать ГОСТ 16371-93. Мебель. Общие технические условия, ГОСТ19195-89. Мебель. Методы испытаний крепления дверей с вертикальной игоризонтальной осью вращения, ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88). Мебелькорпусная.

Методы испытаний на устойчивость, прочность и деформируемость,ГОСТ 19917-93. Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия,ГОСТ 20400-80. Продукция мебельного производства. Термины и определения,ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88). Мебель. Столы. Определение устойчивости, ГОСТ30255-95.

Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определениявыделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ вклиматических камерах, ___________________________________________________. (иные ГОСТы, технические регламенты и т.п.)

4.2.

Гарантийный срок на поставляемую мебель составляет _____ с даты поставки.

4.3. Комплектность мебели указывается в Спецификации к настоящему Договору.

5. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

5.2. В случае если Стороны не придут к согласию в результате переговоров, споры передаются для разрешения в Арбитражный суд _________________________.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки мебели, установленного п. 3.1 настоящего Договора, срока допоставки мебели, установленного п. 3.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены не поставленной в срок мебели за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков мебели, установленного п. 3.6 настоящего Договора, срока доукомплектования мебели, установленного п. 3.7 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены мебели, в которой обнаружены недостатки, либо от цены мебели, требующей доукомплектования, соответственно.

6.3. В случае нарушения Поставщиком срока замены мебели, установленного п. 3.8 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены мебели, подлежащей замене.

6.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости мебели, установленного п. 2.5 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора (форс-мажорные обстоятельства).

6.6. Срок исполнения обязательства, установленного настоящим Договором, отодвигается соразмерно времени действия указанных форс-мажорных обстоятельств.

6.7. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств.

Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией соответствующей Стороны.

Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

7.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

7.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Электронная почта: _____________________________________________

Поставщик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Электронная почта: _____________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель: Поставщик: _____________/_______________ ______________/________________ М.П. М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8

Договор поставки мебели в 2019 году – образец, для юрлиц, спецификация, под реализацию

Как оформить договор поставки мебели в 2019 году

Как оформить договор поставки мебели в 2017 году, описано в Гражданском Кодексе. Одновременно с этим нужно знать имеющиеся особенности.

Сделка купли-продажи может сопровождаться как одноименным договором, так и соглашением о поставке продукции.

В частности соглашение о поставке часто подписывается в процессе приобретения мебели. Рассмотрим подробней порядок его оформления.

Что нужно знать

Перед рассмотрением главного вопроса, изначально рекомендуется изучить общие теоретические сведения и российское законодательство.

Соблюдая требования законодательства РФ можно исключить возможность признания сделки несостоявшейся.

Определения

Договор поставки это своего рода соглашение купли-продажи, согласно которому поставщик обязан предоставить покупателю изготовляемую либо закупаемую продукцию с целью использования его предпринимательской деятельности ли иных потребностей (в частных).

Экономическая сущность поставки полностью идентична купли-продажи. Под этим подразумевается передача имущества на возмездной основе.

Из-за того, что российское законодательство определяет поставку купли-продажи, то к юридическим признакам относят:

  • экономический подтекст;
  • единицы, объем;
  • себестоимость.

Согласно Гражданскому Кодексу России по отношению к соглашению поставки, кроме ключевых норм, используют и обобщенные тезисы торговых взаимоотношений.

Соглашение о поставке подразумевает взаимодействие всех участников сделки. Одной стороной выступает поставщик, второй – реализатор.

Предметом соглашения выступает передаваемая мебель – офисная либо другая иная. Себестоимость продукции – денежная сумма, которую покупатель обязан выплатить поставщику согласно достигнутым договоренностям.

Правила и порядок расчета должны быть оговорены в договоре. Одновременно с этим, договор поставки может подразумевать под собой:

  • передачу в аренду;
  • дарение мебели какому-либо лицу.

Иными словами, такой документ не только подразумевает покупку, но и передачу на бесплатной основе.

Назначение документа

Основным назначением документа является подтверждение факта совершения сделки между ее участниками.

В случае каких-либо споров, соответствующая претензия направляется с копией документа, как подтверждение законного права на требование соблюдения описанных в нем обязательств.

В случае несоблюдения требований договора поставки, он может быть задействован в судебном органе, в период рассмотрения различных споров.

Правовые основы

Согласно со статьей 454 ГК РФ, в частности пунктом 5, к соглашению о поставке применимы обобщенные тезисы относительно договоров купли-продажи, указанные в 30 главе Гражданского Кодекса России.

Это возможно при условии, что общепринятые нормы не противоречат правилам поставки о соглашениях поставки, отображенные в 3 параграфе 30 главы Гражданского Кодекса России.

В соответствии со статьями 455 и 465 ГК РФ условия соглашения относительно поставки берутся во внимание согласованными, если предоставляется возможность четко определить наименование предмета соглашения и его объема.

Как выглядит образец договора поставки мебели

Бланк соглашение о поставки мебели мало чем отличает от иного подобного. Различие заключается только в предмете соглашения и его описания.

Существенные условия

К существенным условиям, согласно Гражданскому Кодексу России принято относить в договоре поставки мебели:

  • полные сведения о поставляемой мебели (ассортимент, показатель качества, объем и так далее);
  • возникшие обстоятельства поставки;
  • сроки и правила осуществления расчетов.

Отсутствие какого-либо существенного условия предоставляет возможность признать договор таковым, который незаключенный.

Существенными могут стать условия, на основании которых участники сделки могут прийти к общему знаменателю.

Для юрлиц

Нередко подписывается договор на поставку мебели под заказ. Иными словами, реализатор имеет право обратиться к продавцу, изучить ассортимент, а далее осуществить заказ со сборкой либо без нее.

Исходя из этого, соглашение накладывает на потенциального поставщика обязанность по производству и доставке товаров конкретного качества, а на клиента – обязанность оплаты по факту поставки полной себестоимости мебели за вычетом предоплаты.

Часто размер предоплаты варьируется от 30 до 50%. Для юридических лиц, которые являются покупателями, соглашение и счет-фактура, а также накладная считаются обязательной бухгалтерской документацией, необходимой с целью подтверждения налоговому органу понесенных организацией финансовых затрат.

: договор поставки — условия его расторжения

В соглашении нет каких-либо особенностей. Достаточно только указывать полные реквизиты -ИНН, наименование компании, юридический адрес и так далее.

Как правильно рассчитать неустойку

Прежде чем приступить к рассмотрению расчета неустойки по соглашению следует определенные немаловажные показатели.

В частности необходимо будет задействовать такие показатели, как:

Размер, от которой будет начал расчет неустойкиЗа него принимается размер просроченной платежки либо его определенная часть
Процентная ставкаЕе размер отображается в самом соглашении
Период нарушенияОпределяется числом просроченных календарных дней от установленной даты внесения платежа

Формула осуществления расчета неустойки имеет такой вид:

Выполнив необходимые расчеты, можно направить их совместно с уведомлением контрагенту либо же приложить к исковому заявлению в судебный орган.

Важно помнить — ставка пени не отображается в соглашении о поставке. Взамен этому применяется формулировка такой разновидности – “В случае нарушения установленных обязательств по соглашению, неустойка подлежит взысканию согласно российскому законодательству”.

В такой ситуации пеня определяется на базе ставки рефинансирования Центрального Банка России.
Ее можно узнать на официальном портале Центрального Банка.

Формула расчета неустойки будут иметь вид:

Если под реализацию

Соглашение под реализацию обязано включать в себя несколько условий:

  • предмет;
  • период поставки.

Для возможности соблюдения требований российского законодательства, необходимо отображать:

  • наименование продукции;
  • объем.

Иные немаловажные сведения должны быть указаны в спецификации, которая прикладывается к документу. Бланк договора на поставку мебели можно скачать здесь.

Для придания законности сделки нужно указать:

  • период оплаты;
  • либо событие, наступление которого вызывает необходимость в оплате.

Реализация не относится к событиям, которые должны наступить, из-за чего, отображать это в качестве оснований для оплаты запрещено.

Важно обращать внимание на то, что в период заключения соглашения нужно брать во внимание возможность досрочной поставки.

Чтобы была такая возможность, такие сведения должны быть отображены в договоре о поставке. В иной ситуации досрочная поставка невозможна.

Особенности спецификации к соглашению

Основные особенности, которые необходимо учитывать при составлении спецификации заключаются в соблюдении требований российского законодательства.

В частности, в нем должны быть отображены:

В договоре о поставкеОбязательно должна быть указана ссылка либо уведомление относительно приложения в форме спецификации под определенным порядковым номером
Спецификация должна быть сформирована на отдельной страницеИ утверждена сторонами еще до периода поставки и получения мебели
Вся без исключения мебель, отображенная в продукцииПодлежит обязательному согласованию между партнерами
Спецификация должна иметь в наличии подписи обеих участников сделкиВ противном случае она не обладает юридической силой
Спецификация должна быть сформированаВ нескольких экземплярах

Спецификация к договору о поставке мебели обязательно должна включать в себя подробный перечень компонентов гарнитуры либо же мягкой мебели конкретными параметрами/характеристиками.

В табличной части обязательно нужно указывать:

  • порядковый номер товара;
  • полное название;
  • единицу измерения;
  • ГОСТ товара;
  • себестоимость 1 единицы товара;
  • суммарную себестоимость, которая отображается без НДС и с ним.

Спецификация является инструментом для идентификации и конкретизации конкретного товара. Документ используется при рассмотрении возникших разногласий между участниками.

Можно ли расторгнуть

Согласно российскому законодательству, способами расторжения договора принято считать:

По обоюдному согласию сторонНаиболее оптимальный вариант, предоставляющий возможность расторгнуть договор с минимальными потерями. Документ подлежит расторжению аналогичным образом, как и подписание
По инициации одного из участников сделкиВ такой ситуации договор подлежит корректировки либо же аннуляции в установленном судебном порядке. Инициатором является одна из сторон договора
По требованию третьего лица согласно российскому законодательствуПеречень таких лиц отображен в законодательстве РФ. Ими могут выступать – сотрудники правоохранительных органов либо налоговой службы
Из-за отказа в исполнении взятых на себя обязательствВ такой ситуации расторжение осуществляется в одностороннем порядке

Важно — участники сделки не имеют законного права требования возврата исполненного соглашения к периоду расторжения.

В завершении можно сказать — договор поставки мебели не облает какими-либо особенностями.

Одновременно с этим, крайне важно составлять дополнительно спецификацию с целью указания подробных характеристик поставляемой продукции.

Это позволит минимизировать риски возникновения различного рода недопонимания между сторонами в дальнейшем.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://yurday.ru/dogovor-postavki-mebeli/

Законодатель
Добавить комментарий